海运运输合同范本简单

海运运输合同范本简单系列。

对于“海运运输合同范本简单”找范文网为您找到了一篇详细的解析文章，我们会在网站上发布更多相关消息请留意。安全责任重于泰山，安全警钟时刻长鸣，合同对于劳动者来说也越来越重要。合同的存着也有利于劳动者合法权利的实现。

海运运输合同范本简单 篇1

甲方：___________________________

地址：___________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

乙方：___________________________

地址：___________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

为促进运输及对外进出口贸易的发展，甲，乙双方就有关海运出口，出口订舱，报关，运输，财务等方面事宜，经双方友好协商达成如下共同协议：

一、委托

乙方委托甲方于中国__________________地区办理国际货物出口运输服务。

二、责任与范围

2.1　乙方负责提供货源，并将货物交予甲方安排出运。

2.2　乙方订舱时，应提供相关出口报关文件，依据不同贸易性质备齐所需之单证包括：合同，商检证明，核销文件，许可证，报关单，手册，发票，装箱单，出口报关单副本，协议书及国家规定之有关批文等合法，合格文件。

2.3　订舱时，乙方应及时传真或送交甲方正确之海运托单，托运单应明确标明乙方开发票客户名称。托运单内容应注明所托运货物之件数，重量，体积，目的港，装船日期，货物品名（中英文品名），运价及特别要求。如果托运单内容未注明事宜，由此引起后果责任由乙方承担。

2.4　甲方负责承办乙方所委托之出口包括：出口订舱，报关，报验，装箱，发单及文件交接工作，甲方依乙方要求安排装期出运，并及时告知乙方中转港信息及目的港情况。正常情形下，开航日起30天内甲方得按时将有关文件单证归还乙方，甲方对已签收的乙方单证文件负有责任，不得遗失。另外，甲方有权暂扣乙方单证直至乙方按时结清各项应付费用。

2.5　乙方所出运之货物，不得夹带易燃易爆物品及国家规定禁止出口之物品。甲方不接受尸体，骨灰和活动物之运输。如果乙方违反本规定，将依法承担由此造成的各项损失。

2.6　订舱内容要求更改，或取消时，乙方须书面通知甲方，并与甲方操作确认，若货物已进港或已离港，甲方有权拒绝更改之要求。

2.7　船期更改，体积，重量，件数不符，甲方有责任于货物进港前主动通知乙方，并与乙方书面确认通知，乙方亦得及时与甲方书面确认上述更改内容或要求退关，否则，甲方有权将乙方所委托的货物正常出运。

2.8　如遇货物体积，重量双方有争议之情形，乙方付款暂以甲方仓库丈量标准付款，待货物抵达目的港，依目的港返回之确认体积，重量为准，采多退少补的方式确定运费。或者乙方可到甲方仓库复核，如果甲方错误，乙方来回合理车费甲方承担（限_______元人民币内），为了减少在甲方仓库问题上争议，甲方双方遵守如下规定：

（1）乙方的货物根据甲方提供有进仓编号的进仓通知书进甲方仓库（进仓通知书上乙方有义务填写相应内容），甲方仓库有责任根据托运单，进仓通知书核对进仓库件数，包装情况，麦头等，主动出具仓库收货回执。乙方有义务让相关人员送货到甲方仓库，如果乙方送货是司机，应视司机是全权代表乙方。如果乙方要求当场丈量尺寸，甲方有义务按乙方要求工作。争议比较大的情况如布匹，捆扎，草包，和不规则外包装甲乙双方应在送货时及时丈量，双方就地确认。

海运运输合同范本简单 篇2

委托方：_________(以下简称

受托方：_________(以下简称

甲、乙双方为更好地开展海运进出口业务，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国海商法》等法规的有关规定。　如遇货物体积，重量双方有争议之情形，乙方付款暂以甲方仓库丈量标准付款，依目的港返回之确认体积，采多退少补的方式确定运费。或者乙方可到甲方仓库复核，如果甲方错误，为了减少在甲方仓库问题上争议。

一、甲、乙双方均持有有效营业执照，并且严格按照营业执照中的营业范围开展业务。由于甲方的违法经营行为给乙方所造成的一切损失与不利后果，甲方应当承担赔偿责任。

二、甲方同意将其揽取的或其生产的货物委托乙方代理安排运输。

三、订舱时，甲方应正确填写由乙方提供的规定格式的订舱委托书，并加盖公章或订舱专用章以书面的形式传真或派人送交乙方，保证委托书内容的完整性，其中应当包括但不限于所托运货物之件数，重量。承包经营期间甲方按5000元/月向乙方收取保证金，合同期满双方续签合同，上一年的保证金则作为签合同当年的保证金。

四、订舱内容要求更改或取消时，甲方必须最迟于货物装入集装箱的当天以书面形式通知乙方，并与乙方的相关操作人员书面确认，并承担由此产生的一切风险和额外费用;甲方对乙方的服务质量，对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题。

五、甲方委托乙方在20xx年3月15日前为其安排17-18个TEU。

六、甲方同意按以下方式确认费用：场站费，港口操作费及海运费由乙方全部垫付。在货物送达收货人之前，甲方有权随时改变到货地点及收货人。

乙方报价如下：

A. 场站费(装货费300元/TEU,安保信息费130元/TEU)合计430元/TEU。

B. 港口操作费(文件费：400元/提单。

场站：200元/TEU

港杂：105元/TEU

THC：750元/TEU)。

C.海运费(中国青岛港到斯里兰卡科伦坡港海运费为490USD/TEU)。

七、甲方付清上述费用和报酬，乙方应及时将海关退还的核销单，退税单等有关单证交付甲方。

八、甲方必须按照约定准时、足额支付全部费用，不得以任何理由拖欠任何基于本协议下业务所产生的费用。若甲方拖欠费用，则乙方有权采取法律措施维护自身权益，而由此所产生的一切风险、费用、责任均由甲方承担。乙方不能以市场运输价格调整等任何因数，暂缓或是停止对甲方的运输时间执行，若因特殊情况，货物不能按预订时间到达时，乙方应及时与甲方取得联系，向甲方汇报并进行处理。

九、乙方在收到船公司或其代理《配舱回单》后，应及时将定舱配载的船名、航次、关单号、运价等信息告知甲方(双方同意以乙方附于《订舱确认书》的传真报告作为已告知的最终证据)，甲方如有异议，应在收到乙方《订舱确认书》后一日内书面提出，否则视为同意。

十、甲方委托乙方代理报关，应在乙方要求的时间之前，提供合同、发票、装箱单并对其内容的真实性和一致性负责。每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单，乙方出据〈货物单〉，一车一单(运单一式两份，货主一份，随承运货物车辆一份)。

十一、甲方委托乙方代办货物装箱的，甲方应当及时送货至指定地点交乙方委托的装箱人装箱。因乙方装箱不利造成延误的，乙方应承担所有因此产生的其它额外费用。甲乙双方协议签字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相关合同法，合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运;

十二、由于不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以书面形式通知对方，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的有权机构出具。按照事故对履行合同影响的程度。因方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的。

十三、因甲乙双方中一方的原因导致合同预期利益不能实现，无责任方有权以书面形式通知解除本合同，同时有权要求过错方承担违约责任。乙方运输车辆若要长时间的维修或其他原因不能提供正常服务，乙方应提前告知甲方，双方可协商解决。

十四、因本协议项下委托所产生的任何争议，双方应友好协商解决;无法协商或协商不成的，双方同意提交乙方所在地的海事法院审理。每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单，乙方出据〈货运单〉，一车一单(货运单一式两份，货主一份，随承运货物车辆一份)。wWw.zFW24.Com

十五、本协议自双方授权的如下代表签字盖章之日起生效，有效期一年，到期双方无异议则自动顺延一年， 本协议一式二份，双方各持一份，具有同等效力。本合同在履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方协商解决，协商不成时。

甲方名称(盖章)：_________ 乙方名称(盖章)：_________

甲方地址：_________ 乙方地址：_________

委托代理人：_________ 委托代理人：_________

外币账号：_________ 外币账号：_________

人民币账号：_________ 人民币账号：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

海运运输合同范本简单 篇3

海运运输合同范文一

甲方：X公司

乙方：X公司

甲方因业务发展需要，长期委托乙方派船装运煤炭，经双方协商，根据《合同法》和《水路货物运输规则》的要求，达成如下协议：

一、 甲方年煤炭装载数量约万吨。

二、 甲方每次煤炭运输前，提前五天通知乙方派船准备。乙方船舶抵达指定港口装货，如因甲方资源不足，造成船舶亏吨，亏吨的差额运费应由甲方承担，如发生资源落空或空返，甲方应支付计划全程运价款的30%作为赔偿金。

三、 船舶每次留港时间，起运港及到达港的货物装卸均为甲方负责向港口申请安排，并由甲方保证两港的安全泊位。装货港为24小时，卸货港为24小时，两港合为48小时。留港时间指船舶抵港报时起算(包括锚地)至装、卸完毕为止。如超过上述期限，甲方应支付给乙方滞港费，不足12小时按半天计费，超过12小时按一天计费。

四、 运价：每次船舶运费按登记载货吨及实际航线计算，每吨按市价计算，每航次另外确认一份运价通知单。

五、 运费结算方式：每次运输任务完成后，乙方按实装量在七个工作日之内与甲方结算运输款。

六、 甲方应向乙方安排的运输船舶提供符合安全、适装、适卸条件的码头进行作业，以及相关资料。乙方保证安排的运输船舶具备从事货物运输应当具备的各种证书，具保证证书真实、有效、齐全。

七、 费用负担：乙方负责支付船舶港务费、引航费、移泊费、停泊费、系解缆费、开、关舱费，船用水电费。甲方负责支付两港的货物港务费、交通建设费、理货费、海事监费、装卸费等其让费用。

八、 货物保险由甲方负责，并承担一切保险责任，与乙方无关。

九、 煤炭运输合同甲乙方暂定二年，自签订合同日起计。

十、 以上合同条款，一方更改后，须经另一方重新盖章后有效。 十一、 本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字、盖章，并自签订之日起生效(或经电报、电传、传真确认)。如发生争议，仲裁和判决机构为甲方所辖地海事法庭。

甲方： 乙方：

日期： 年 月 日

海运运输合同范文二

_________(简称甲方)委托_______交通厅海运局(简称乙方)计划外托运____________(货物)，乙方同意承运。根据《合同法》和_________海上运输管理规定的要求，经双方协商，特订立合同，以便双方共同遵守。

第一条 运输方法

乙方调派_______吨位船舶一艘(船舶__________吊货设备)，应甲方要求由_______港运至_______港，按现行包船运输规定办理。

第二条 货物集中

甲方应按乙方指定时间，将_______货物于_______天内集中于______港，货物集齐后，乙方应在五天内派船装运。

第三条 装船时间

甲方联系到达港同意安排卸货后，经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)。装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起_______小时内装完货物。

第四条 运到期限

船舶自装货完毕办好手续时起于_______小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。

第五条 启航联系

乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备，如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由_______方负担。

第六条 卸船时间

甲方保证乙方船舶抵达_______港锚地，自下锚时起于_______小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时o.075元，在装卸货过程中，因天气影响时间装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。

第七条 运输质量

乙方装船时，甲方应派员监装，指导工人按章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对于运送_______货物的数量的质量均由甲方自行负责。

第八条 运输费用

按_______水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费_______元，空驶费按运费的50%计_______，全船的运费的_______元，一次计收。

港口装船费用，按_______港口收费规则有关费率计收。卸船等费用，由甲方直接与到达港办理。

第九条 费用结算

本合同经双方签章后，甲方应先付给乙方预付运输费用_______元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。

第十条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本一式_______份，交_______等部门各存一份备案。本合同如有未尽事宜，由双方按照_______交通厅海上运输管理的有关规定充分协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。本合同提交_______公证处公证(或工商行政管理机关鉴证)。 甲方：____________________________

法定代表人：(签章)______________

(或委托代理人)

海运运输合同范文三

甲方：_____________________________

地址：_____________________________

邮码_______________________________

电话_______________________________

法定代表人：_______________________

职务_______________________________

乙方：_____________________________

地址：_____________________________

邮码_______________________________

电话_______________________________

法定代表人：_______________________

职务_______________________________

根据《中华人民共和国合同法》和海上运输管理规定的要求，_____________(简称甲方)向________交通海运局(简称乙方)，计划托运________货物，乙方同意承运，特签定本合同，共同遵守，互相制约，具体条款经双方协商如下：

一、运输方法

乙方调派____吨位船舶一艘(船舶 吊装设备)，应甲方要求由____港运至____港，按现行包船运输规定办理。

二、货物集中

甲方应按乙方指定时间，将____货物于____天内集中于____港，货物集齐后，乙方应在5天内派船装运。

三、装船时间

甲方联系到达港同意安排卸装后，经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)。装船作业时间，自船舶抵港已靠好码头时起于____小时内装完货物。

四、运到期限

船舶自装货完毕办好手续时起于____小时内将货物运到目的港。否则按有关规定承担滞延费用。

五、启航联系

乙方在船舶装货完毕启航后，即发报通知甲方做好卸货准备。如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航，费用由____方负担。

六、卸船时间

甲方保证乙方船舶抵达____港锚地，自下锚时起于____小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时____ 元，在装卸货过程中，因天气影响装卸作业的时间，经甲方与乙方船舶签证，可按实际影响时间扣除。

七、运输质量

乙方装船时，甲方应派员监装，指导工作照章操作，装完船封好舱，甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运，除因船舶安全条件所发生的损失外，对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责。

八、运输费用

按国家规定水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费____元，空驶费按运费的50%计____，全船运费为____元，一次计收。

九、费用结算

本合同经双方签字后，甲方应先付给乙方预付运输费用____元。乙方在船舶卸完后，以运输费用凭据与甲方一次结算，多退少补。

十、附则

本合同甲乙双方各执正本一份，副本 份。并向工商行政管理局登记备案，如有未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》及国家的有关规定处理。

甲方：_________________

代表人：_______________

_______年_____月_____日

乙方：_________________

代表人：_______________

_______年_____月_____日

编辑推荐

服装店合作协议合同范本4篇

小编为您整理了一份关于“服装店合作协议合同范本”的详尽文献资料，建议你将这个链接添加到浏览器收藏夹中以便于日常获取信息。随着法律在我们的生活之中，越发的重要，一份正规的合同可以让我们的工作更加安心。如果想要更好的保护自己的权益和经济，那么就需要做好合同签订工作。

服装店合作协议合同范本(篇1)

2022服装店合作协议范本最新整理版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。服装店合作协议范本最新整理版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022服装店合作协议范本最新整理版正文内容

甲方：

住址：

法人代表：

身份证号：

乙方：

住址：

法人代表：

身份证号：

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠的原则，依照国家的法律法规，经友好协商，制定如下协议：

第一条、甲、乙自愿合股经营的_________服装店，位于________________________，经营内容为________________________________。

第二条、所经营的________服装店总投资为________万元，甲方占股份________%，乙方占股份________%。双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

第三条、利润当月结算。服装店收入减去店面房租、水电、营业员工资和其它开支按月进行利润分成，甲方占________%，乙方占________%。

第四条、甲乙双方在合同期间________年内任何一方都不得选择主动退出。

第五条、本合同有效期：________年________月________日起至________年________月________日，协议自双方签订之日起生效。

出现下列事项，合伙终止：

1、合伙期满。

2、合伙双方协商同意。

3、合伙经营的事业已经完成或者无法完成。

4、其他法律规定的情况。

第六条、本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第七条、本协议一式________份，以双方签字为准，甲，乙双方各执________份。

甲方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

服装店合作协议合同范本(篇2)

甲方：________________

身份证号码：________________

乙方：________________

身份证号码：________________

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠的原则，依照国家的法律法规，经友好协商，制定如下协议：________________

第一条：________________甲、乙自愿合股经营的服装店，位于长沙市香樟路淘淘街号，经营内容为服装、鞋类、皮具零售。

第二条：________________所经营的服装店总投资为万元，甲、乙双方各占股份50%。双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

第三条：________________利润当月结算。服装店收入减去店面房租、水电、营业员工资和其它开支按月进行利润分成，甲方占50%，乙方占50%。

第四条：________________甲乙双方在合同期间一年内任何一方都不得选择主动退出。

第五条：________________本合同有效期：______________________年____月____日起至______年____月____日，协议自双方签定之日起生效。

出现下列事项，合伙终止：________________

（一）合伙期满；

（二）合伙双方协商同意；

（三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成；

（四）其他法律规定的情况。

第六条：________________本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第七条：________________本协议一式两份，以双方签字为准，甲，乙双方各执一份。

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

签定日期：______________________年____月____日

签定日期：______________________年____月____日

服装店合作协议合同范本(篇3)

《服装店合伙人合作协议》

第一章：合作背景和目的

一、背景

随着时尚行业的快速发展，服装店成为了人们购买服装的重要渠道之一。为了满足消费者对时尚服装的需求，我们决定成立一家合伙人合作的服装店。

二、目的

本合作协议的目的是明确合作双方的权利和义务，建立良好的合作关系，实现共同的利益最大化。

第二章：合作方式和范围

一、合作方式

本合作采取合伙人合作方式，即合作双方共同出资设立一家服装店，并共同承担经营的风险和成本。

二、合作范围

合作双方的合作范围包括但不限于：

1. 选址和租赁合适的店面；

2. 采购时尚服装和相关配件；

3. 设计和装修店面；

4. 店内销售和售后服务；

5. 市场推广和品牌宣传。

第三章：合伙权益和责任

一、合伙权益

1. 合伙人按照出资比例分享合作店的利润和亏损；

2. 合伙人享有平等的决策权和议事权；

3. 合伙人有权参与合作店的经营管理与决策。

二、责任和义务

1. 合伙人应按照约定的出资比例按时足额出资；

2. 合伙人应共同承担店面租金、装修费用、员工工资、采购成本等公共费用；

3. 合伙人应共同制定合作店的经营方案和策略，并共同监督和检查执行情况；

4. 合伙人应互相配合，共同努力提升店面的经营效益。

第四章：合作期限和解除

一、合作期限

本合作协议的合作期限为三年。合作期满后，合作双方可协商续签继续合作，或自动解除合约。

二、解除方式

合作双方解除合约应提前60天通知对方，并书面确认。解除合约后，合作店的所有权益和负债将按照合同约定进行分配。

第五章：合作事宜的讨论与决策

一、决策方式

1. 合作重大事项的决策需经合作双方共同商议，并达成一致意见；

2. 日常经营事务和小额支出可由一方单独决策。

二、决策议事程序

1. 定期合伙人会议：每半年召开一次合伙人会议，讨论重要事项并作出决策；

2. 特殊事务会议：任何一方可向另一方提出特殊事务会议的请求；

3. 决策记录：对于每一次会议的决策，应书面记录并由双方签字确认。

第六章：违约和争议解决

一、违约责任

合作双方任一方违反本合作协议的规定，造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。

二、争议解决

本合作协议在执行过程中如发生争议，合作双方应友好协商解决。若无法协商解决，应提交至有管辖权的人民法院进行处理。

第七章：其他条款

一、本合作协议所签署的表格及附件是本合作协议的组成部分，与本合作协议具有同等法律效力。

二、本合作协议一式两份，合作双方各执一份，具有同等效力。

三、本合作协议以中文书写，适用中华人民共和国法律。

四、本合作协议自双方代表签字以后生效，有效期至合作期限届满止。

第八章：协议的变更与补充

任何对本协议的修改或补充，需经双方合法代表书面协商并签署补充协议，才能生效。

以上是《服装店合伙人合作协议》的详细内容，本协议采取合伙方式进行合作，合伙人共同承担风险和成本，并分享经营利润。双方在经营管理、合作期限和解除、合作权益和责任、合作事宜讨论与决策、违约和争议解决等方面达成一致。在执行过程中如有争议，应友好协商解决，若无法协商解决可向有管辖权的人民法院起诉。本合作协议自双方代表签字以后生效，并具有同等法律效力。

希望本合作协议能为合作双方带来成功和繁荣，共同开创服装店的美好未来。

服装店合作协议合同范本(篇4)

2022服装店合作协议.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。服装店合作协议.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022服装店合作协议.doc正文内容

服装店普通合伙协议

股东合伙协议

一；合伙人根据友好协商达成本协议。

二；股东及其出资入股情况：

1、军王子服装店为普通合伙企业总投资为10万：

合伙人：现金出资人民币2万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份20%。

合伙人：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人宋：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

合伙人朱王磊：现金出资人民币1万元，并以本店注册股东名义参与经营，总共所占股份10%。

以上现金出资用于本店的经营开支，包括租赁和装修，购买店内设备，打货、员工工资及各项店内开支等等。

2、启功资金：

____：现金出资人民币2万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

____：现金出资人民币1万元。

以上费用用于店内的前期开支，包括：租赁和装修、购买店内设备等等，如有剩余作为店内开业后的流动资金、不得撤回。

3、注册资金为6万元，以10%最低注册资金计算为6000元。到账期限：10。天店注册完成后、五天内注册资金6万元按照各自股份比例打入股东账户作为“军王子”店开业后的流动资金、不得撤回、如不能按时出资者视为自动退股、具体到账证明以银行汇款单为准。

三、店名称和经营地点：

店名为：

店址为：

四、本店不设股东会，监事由——担任、任期2年。——为店内经营与管理。——为店内财务管理与市场策划、同时负责店内采购。

五、店内的销售、采购、投资、财务等工作股东都有知情权、如提出相关问题、主要负责人须做出合理解释和适当的处理。在相关较重要事务上需要双方达成一致意见、否则主要负责人需要对由此引起的后果承担相应责任。

六、出资人的权利和义务、责任。

1、出资人按投入店内的资本额占“————”服装店注册资本额的比例享有店内的资产权益。

2、出资人按照出资比例分起红利、

3、出资人共同协商确定店名。

4、出资人有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损坏店内利益的出资人提诉讼、要求其承担相应法律责任。

5、出资人有权查阅店内收支账务及财务报表。

6、享有法律、行政法规及店内制度所赋予的其它权利。 7出资人应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。

8、出资人以其出资额为限对该店承担责任、股东在该店登记后、不得抽回出资。

9、出资人应遵守《店内规章制度》。

10、出资人在该店成立后、故意或过失侵吞、侵害该店利益的应向其他出资人承担赔偿责任。

11、法律、行政法规及《店内规章制度》规定应当承担的其它义务。

七、利润分配方式：

1、该店自营业之日起、双方在此承诺、双方只在利润分配上不同、其他权利义务相同，双方工资待遇一致。

2、利润分配：利润和亏损按合伙人的投资比例分配和分担。该店纳税后、缴纳店租、水电费、采购成本及其它开支的所有费用后为利润。利润分配顺序：（1）、弥补以前季度的差额。（2）、股东分红制度如下：按照出资额占总出资额的股份比例分红、每季度提起当季度税后及所有开支后利润的20%进行股东分红（注明：每两个月为一个季度）、累积盈利余额部分作该店的发展积金、累计发展积金额度超过两万元后、可不在提起。

八、经营资金的增加：

在储备发展积金不足时该店还需要增加经营资金时、经股东协商同意、各股东应按照各自所占股份比例增加投入资金。

九、退股方式：

股东退股时、需有正当理由方可退股、并应该向另一股东提出书面申请、股东应就其退股事项做书面回复。如另一股东在7天内未给退股方书面答复的，视为同意退股。退股一方在没有清偿该店债务或退股提出当日前未承担该店所有开支费用的时候不能撤股。

1、 每个股东的现金总出资额（此协议）是作为该股东退股的唯一结算依据、双方

合作经营的该店应先行将所有剩余未分配盈利的80%退回、20%是该店的资产

及装修折旧不得分配。

2、 如该店没有盈利，则根据该店现有的店内货品按照进货价计算后总额的80%结

算、退股方按照结算后所占股比例分配。退股时双方以现金方式结算。

十、解散和清算：

1、合作因以下事由之一得终止：（1）、合伙期满。（2）、合作双方同意终止合伙关系。

（3）、合作事业完成或不能完成。（4）、合作事业违反法律被撤销。（5）、法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合作终止后的事项：（1）、即行推举清算人、并邀请各合伙人确定的中间人（或公证人）参与清算。（2）、清算后如有盈余、则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物、可作价卖给合伙人或第三人、其价款参与分配。

（3）、清算后如有亏损、不论合作方出资多少、先以合作双方共同财产偿还、该店财产不足清偿的部分由合作双方按出资比例承担。

十一、其它未尽事宜参考该店的相关规章制度并协商解决。[url

公司解除劳动合同协议书范本

随着社会不断的快速进步，合同可以真切的对我们产生益处。签订合同就使人们在经济交往中必须遵守基本规则与准绳，你知道合同格式是怎么样的吗？编辑经过细心挑选这篇文章的题目为“公司解除劳动合同协议书范本”，如果您觉得这篇文章很有意思不妨分享给您的朋友们看看！

公司解除劳动合同协议书范本 篇1

甲方：___________________________

乙方：___________________________

甲、乙双方依照《劳动法》及相关法律法规的'规定，遵照平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，经过充分协商，就双方解除劳动关系有关事宜达成协议如下,并承诺共同遵守:

一、经甲、乙双方当事人协商一致，从__________年_______月_______日起解除双方的劳动关系。

二、在互谅互让的基础上，经双方协商一致由甲方给予乙方一次性经济补偿金，共计人民币____________元(大写__________________)。

三、经济补偿金在本协议签订后三日内由甲方一次性支付给乙方。

四、本协议签订后，甲、乙双方的权利义务即行终止，乙方不得再要求甲方承担任何费用和责任。

五、甲、乙双方应遵守本协议之约定，否则由违约方向守约方支付相当于补偿金数额的违约金。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、本协议经甲、乙双方签字或者盖章后即生效。

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

__________年_______月_______日__________年_______月_______日

公司解除劳动合同协议书范本 篇2

2022公司提前解除劳动合同协议书范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。公司提前解除劳动合同协议书范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022公司提前解除劳动合同协议书范本正文内容

甲方：（用人单位）统一社会信用代码：通讯地址：乙方：（劳动者）身份证号：

一、在经过一段时间的工作之后，____（方）因为________原因要求提前解除与____（方）的劳动合同。经协商一致，甲乙双方同意解除双方签订的劳动合同，自合同解除之日起，双方的权利义务随之终止。

二、双方一致同意于________年____月____日解除劳动合同，双方的劳动权利义务终止。

三、甲方应当支付乙方的工资到________年____月____日止；给乙方缴纳的社保至________年____月____日止；甲方同意支付乙方一定的经济补偿金，为____元人民币。风险提示：

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的，按________年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。

四、乙方自愿放弃其他所有诉求。

五、其他本协议经甲乙双方签字或盖章后生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方：（盖章）法定代表人或（委托代理人）：（签名）年____月____日乙方：（盖章）法定代表人或（委托代理人）：（签名）年____月____日

公司解除劳动合同协议书范本 篇3

甲方：（用人单位）法定代表人：乙方：（劳动者）身份证号：甲乙双方于________年____月____日签订劳动合同，合同期至________年____月____日，现甲方用人单位单方解除与乙方劳动者签订的劳动合同。依据《劳动民法典》的相关规定制定本协议：

一、甲方因乙方严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害的原因，提前解除与乙方的劳动合同。

二、劳动合同于________年____月____日解除。社保、公积金缴交至________年____月止。

三、结算的薪资薪资结算至________年____月____日；计XX。经济补偿金计XX。风险提示：

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的，按________年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。以上事宜完成后，按照公司离职规定办理离职手续。甲方（签名或盖章）：________年____月____日乙方（签名或盖章）：________年____月____日

公司解除劳动合同协议书范本 篇4

2022用人单位解除劳动合同协议书范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。用人单位解除劳动合同协议书范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022用人单位解除劳动合同协议书范本正文内容

甲方：（用人单位）法定代表人：乙方：（劳动者）身份证号：甲乙双方于________年____月____日签订了劳动合同，现由甲方提出协商解除劳动合同要求，经甲、乙双方协商一致，同意解除劳动合同，并达成如下协议：

一、甲方解除劳动合同的原因是乙方在合同期间因为________事件，严重违反公司章程和劳动纪律。乙方也承认自己的错误，同意甲方提前解除和自己的劳动合同。

二、甲方与乙方的劳动合同与________年____月____日终止；甲方应支付乙方的工资到________年____月____日终止；甲方给乙方交的社保、公积金到________年____月____日终止。

三、因解除劳动合同的原因在乙方，所以甲方不必支付给乙方经济补偿金及其赔偿金额。乙方也自愿放弃其他所有诉求。风险提示：

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的，按________年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。

四、乙方应当按照甲方离职规定在____日内办理离职手续。甲方应当给乙方出具离职等证明。

五、本协议一式两份，从双方签订之日起具有同等的法律效力。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日

公司解除劳动合同协议书范本 篇5

2022公司单方解除劳动合同协议书范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。公司单方解除劳动合同协议书范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022公司单方解除劳动合同协议书范本正文内容

甲方：（用人单位）法定代表人：乙方：（劳动者）身份证号：甲乙双方于________年____月____日签订劳动合同，合同期至________年____月____日，现甲方用人单位单方解除与乙方劳动者签订的劳动合同。依据《劳动民法典》的相关规定制定本协议：

一、甲方因乙方严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害的原因，提前解除与乙方的劳动合同。

二、劳动合同于________年____月____日解除。社保、公积金缴交至________年____月止。

三、结算的薪资薪资结算至________年____月____日；计XX。经济补偿金计XX。风险提示：

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的，按________年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。以上事宜完成后，按照公司离职规定办理离职手续。甲方（签名或盖章）：________年____月____日乙方（签名或盖章）：________年____月____日

装修服务合同精选10篇

随着全球经济的不断飞速发展，人们逐步意识到合同的作用。合同的产生及发展历史中不难看出合同与商品市场以及市场经济的紧密关系，你了解合同文书怎样写吗？找范文网的编辑根据您提出的要求特别为您整理了一篇“装修服务合同”，如果你觉得这篇文章对你有帮助希望能将它分享给需要的人！

装修服务合同【篇1】

甲方：

乙方：

甲乙双方本着互利、互谅、互让的原则，甲方将天泉.聚龙新一期标段需要使用的水泥交由乙方提供，为明确双方的权利、义务，经充分协商，达成以下一致协议，供双方共同遵照执行：

一、工程名称：

二、承包方式：水泥送货到现场下车。

三、合同价款：经甲、乙双方协商，___32.5元吨。

四、付款方式：乙方向甲方供货到达100吨后，甲方付清货款后乙方再继续供货，否则乙方停止供货，剩余款项待工程竣工后一个月付清。

五、乙方必须满足甲方施工现场需用量，如因乙方材料不到场，造成甲方工地停工及损失，由乙方负责。乙方向甲方提供的水泥必须为合格产品，如果乙方提供的水泥出现质量问题，给甲方造成的一切损失由乙方负责。

六、违约责任：甲乙双方谁违约，由违约方负责

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方自签订之日起生效，工程款付清后自动失效。

另外：甲方该工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供货，其单价：碎砂元立方米，清砂元立方米，原石元立方米。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

________年____月____日________年____月____日

装修服务合同【篇2】

甲方(物业管理单位)：_________联系电话：_________

乙方(装修人)：_________联系电话：_________

丙方(装修施工单位)：_________联系电话：_________

为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为，维护小区正常秩序和公共利益，根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规，对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜，达成本协议。

一、装修项目或方案(可加附页)

1、_________;

2、_________;

3、_________;

4、_________。

二、装修期限

装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修，乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

三、装修禁止行为

1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;

2、擅自增加楼面荷载;

3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的墙体;

4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间，将雨水管用于排放生活污水;

5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;

6、违法搭建建筑物、构筑物;

7、破坏或擅自改变住宅外观，擅自在非承重墙上开门窗;

8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;

10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

四、装修管理规定

1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》，并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个，交纳押金_________元/个共_________元。

2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿，如需留人看守施工现场，乙方应向甲方申报登记。

3、装修施工作业应当遵守消防规定，作业现场至少配备2个灭火器。

4、施工时间为每天8：00-12：00、14：00-18：00，其余时段禁止施工。

5、装修施工期间，丙方须对各种管道口采取保护措施，避免杂物进入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施，乙方及丙方不得拒绝或阻碍：

(1)要求乙方或丙方提供有关资料;

(2)进入装修现场进行检查;

(3)制止违规装修行为，要求停工或整改;

(4)向政府有关部门报告;

(5)采取_________措施;

(6)_________;

(7)_________。

五、室外设施及防盗门窗的安装规定

1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等，应当安装在建筑设计预定的位置，尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置，则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内，不得滴漏。

2、室外防盗门窗应按规定安装，不得违反有关法规。

3、_________。

六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

1、装修材料应存放于装修住宅室内内，不得堆放在公共部位或公共场所，因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的，经甲方通知后，乙方或丙方仍未做出适当安排的，甲方有权进行处置，处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。

2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式：

(1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18：00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的，甲方将代其进行清运，清运费用按_________元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。

(2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方，并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车，不足1车按1车计。

3、_________。

七、装修保证金及管理服务费用

1、本协议一经签订，乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金：

住宅物业每户_________元;

非住宅物业每户_________元。

2、装修工程完毕后，经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的，甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。

3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

4、_________。

八、其他约定

1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等，乙方应当立即组织修复;造成经济损失的，乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的，可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的，乙方可向丙方追偿。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方签字：_________电话：__________ 日期：________年____月____日

乙方签字：_________电话：__________ 日期：________年____月____日

丙方签字：_________电话：__________ 日期：________年____月____日

装修服务合同【篇3】

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

依照《_____》及相关法律、法规的规定，结合商铺装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的商铺装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

第一条装饰装修工程概况

1、工程名称：_______________

2、工程地点：_______________

3、工程承包方式：__________

4、工程期限：_______________

开工日期：______年___月___日；

竣工日期：______年___月___日。

第二条装饰装修工程价款

本合同总价为（大写）：_____________，（小写）￥______________元。

报价单根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条装饰装修工程设计

1、乙方根据甲方提供图纸进行本工程施工，甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。甲方不得随意更改设计，合同签订后甲方若有设计更改必须提前______个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。

2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进行施工，不得随意更改，如因现场需要必须变更，需双方协商后确定最终施工方案，乙方方可进行施工。

3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方，经甲、乙双方共同确认后，作为本工程付款依据。

第四条材料供应

1、由甲方提供的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。

2、由乙方提供的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第五条装饰装修工程价款及支付方式

1、大写人民币：______佰______拾_______万________千________佰________拾

________元________角________分整，（￥______________元）该款为工程施工项目预算造价，如出现工程量增减或设计变更，以工程预算书确定的项目单价按时结算；

2、乙方申明：本公司的施工项目单价为工程定额报价，并非公司临时定价，而是一定时期的固定价格，甲方签字认可的工程预算项目单价双方不得调整。

第六条工程工期

1、以下原因造成的工期延误，工期相应顺延

（1）工程项目增加或设计变更；

（2）非乙方原因停水、停电累计超过8小时；

（3）甲方自作项目影响乙方施工的；

（4）合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况；

（5）甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的；

（6）其它不可抗力因素。

2、乙方在以上情况发生后3日内，就延误的原因向甲方提出报告，甲方代表在收到报告后3日内应与确认、答复、延期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

第七条工程质量及验收

1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

2、由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

第八条工程施工

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

4、乙方应遵守甲方管理有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由乙方负责。

第九条其他事项

1、开工前，甲方全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的水、电等物资及设备（此费用不计入合同价款中），并说明使用注意事项。

2、如须拆改建原建筑结构，建筑外观或设备管线，甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准，乙方不得擅自拆改原建筑结构及设备管线。

3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作，并承担相应费用。

第十条维修约定

本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期_______年的保修（凭签发的工程保修单为准），保修范围：乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内。

第十一条违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十二条争议解决

1、因本合同项下工程施工发生的纠纷，甲、乙双方应协商解决。协商解决不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

2、争议期间，除出现下列情况，甲、乙双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）双方协议停止施工；

（2）一方违约导致合同确已无法履行而停止施工。

第十三条合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式_____份，甲乙双方各执_____份。

甲方（签章）：

委托代理人：

联系电话：

_______年____月____日

乙方（签章）：

法定代表人：

联系电话：

_______年____月____日

装修服务合同【篇4】

兹有住户_________委托_________(以下简称甲方)，对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。

一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。

二、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8，00-12，00，下午14，00一18，00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。

三、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人)，不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。

四、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里，不得在公共部位堆放杂物，装修垃圾应及时处理。

五、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好，如不得随意按电梯按钮，不得乱刻、乱画，不能撬各种门锁。

六、注意用电及消防安全。例如，用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。

七、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具，禁止在易燃易爆物品旁吸烟。

八、装修材料超长超宽时，禁止使用电梯。

九、装修人员不准在施工场所留宿，确需过夜留守的应先与物业管理公司联系，经同意后方可过夜。

十、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时，应解释说明，不予装修。否则，除业主承担责任外，施工队伍也应承担一定的责任。

十一、出现问题时，施工负责人应及时与物业管理公司联系，双方协商解决，不得擅自作主。

十二、如违反上述规定，物业管理公司将视情节轻重给予罚款，并有权责令其停工整顿。

十三、如有未尽事宜，双方可另行协商解决。

十四、本责任书签字盖章后有效。一式两份，双方各执一份。

甲方(盖章)，___________ 乙方(盖章)，___________

负责人(签字)，_________ 负责人(签字)，_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装修服务合同【篇5】

发包人：

承包人：

合同编号：

甲方：

乙方：

一 装饰施工项目

1、施工地点：

2、施工面积：平方米

二、工程期限

自 年 月 日至 年 月 日。

三、工程造价及付款方式

1、工程总造价(大写)小写： 元;

2、合同生效时，甲方支付工程总价的50%，计

3、工程过半即油工进场，甲方支付工程总价的30%，计;

4、家具进场，甲方支付工程总价的10%，计;

5、余款：元整，工程验收后一次性付清。

四、承包形式：包工包料

五、施工前准备细则

1、甲方

(1)开工前，根据已确认的图纸，进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工作业面的障碍物。

(2)免费提供施工需要的水、电的必备配套设施。

(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。

(4)如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

2、乙方

(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

(2)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

(3)乙方委派专人为驻现场代表，负责合同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

六、工程施工变更

1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减项目时，必须提前与乙方联系，签订变更单后方能进行该项施工，所引起增减费用，双方签字确认后，可在工程结束后，一并结算。

2、凡私自与施工人员商定更改的施工内容所引起的一切后果、甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

七、违约责任

1、甲方责任

(1)未按合同规定的时间和要求提供场地、资金及相关审批手续等由甲方引起的原因，除工期顺延外，还应偿付乙方因停工造成的相应损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价的千分之一。

(2)工程未验收，提前使用，发现质量问题，甲方自行承担。

(3)甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按总价的千分之一支付违约金。

2、乙方责任

(1)工程质量不符合合同规定，甲方有权要求期限内无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。

(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按总造价的千分之一支付违约金。

(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品，如有损坏，应视情况予以赔偿。

(4)未经甲方同意，擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失由乙方负责。

3、本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将支付对方工程总价的5%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

八、争议或纠纷的处理

1、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决。

2、双方协商或调解不成时，双方同意由仲裁委员会，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院提起诉讼。

本合同一式 2 份，双方各持一份。

九、其它约定

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装修服务合同【篇6】

甲方:

乙方:

丙方:

为加强对本小区物业装饰装修的管理，维护小区公共秩序，确保小区在装修期间有一个良好的环境秩序，根据前期物业管理服务协议第一条第8点，明确物业管理公司、业主、装饰装修企业的责任、权利和义务，经三方协商，达成如下协议:

第一条各方的权利义务甲方是本小区物业的装修管理部门，负责乙方装修申请的备案、服务、管理、监督和检查乙方在本区域内有权利对自己个人所属物业按相关法律法规及小区相关规定进行装修装饰行为并且委托丙方负责装修装饰工程的施工已受乙方委托之丙方有正常进行施工装修之权利，但需接受甲方监督检查。

第二条办理装饰装修程序的约定

1、乙方需要对商铺或住宅进行装饰装修，必须遵守_别墅装饰装修管理规定及到物业服务中心申报登记审批，提供相关装修方案及办理相关装修手续。

2、乙丙方递交的房屋装饰装修申请项目，必须经甲方及有关部门审批备案，缴交装修保证金共5000元/户后，收到甲方发出装修施工许可证后，乙方才可以进行装修施工未办理装修审批手续，擅自装修的，甲方有权责令装修单位立即停工，乙方并须向甲方支付1000元的违约金，并补办相关手续。

第三条装修及验收

1、装修过程各方都必须严格遵守_别墅装饰装修管理规定。

2、在装修工程完成后，经检查，若乙方或丙方没有违反_别墅装饰装修管理规定行为的，甲方将装修保证金全额退还若乙方或丙方有违反协议约定行为的，将按约定进行执行，情节严重的，除没收保证金外，视其违章情况，给予要求恢复原状、并承担违章造成的其它一切责任在装修完工半年内，如发现因乙方装修工程造成管道堵塞、渗漏水、停电、电话、门铃、电视线路损坏或损坏其它物品和公共设施设备的，由乙方负责修复或承担相应的赔偿责任。

3、丙方要为其装修工人到甲方办理相关出入手续。

第四条、垃圾清运与处理的约定

1、为确保小区装修期间有一个良好的公共环境秩序，小区装修垃圾的清运处理实行统一管理的方式，由甲方进行统一有偿清理，乙方的装修垃圾应堆放在甲方指定的装修垃圾堆放位置，不得将装修及其他垃圾堆放在小区的任何公共地方。

2、乙方为住宅业主的，在已审批时行装修前需向甲方缴交相应的装修垃圾清运费，装修垃圾清运费按建筑面积划分，标准如下:1.建筑面积200㎡以下400元/户2.建筑面积200-300㎡之间600元/户3.建筑面积300-400㎡之间900元/户4.建筑面积400-600㎡以上1300元/户5.建筑面积600㎡以上1500元/户

3、乙方为商铺业主的，所生产的垃圾应堆放在该商铺的门前，并自行负责清理若乙方或丙方要求把装修垃圾堆放在甲方的指定位置时，则须缴付装修垃圾清运费用500元/户，没有缴费而擅自堆放的，须向甲方支付违约金600元，另外，对于堆放在商铺门口公共场所的垃圾未按时清理的，乙方或丙方接到甲方两次通知后仍不自觉清理时，则由甲方派人代清，清理费为500元/次，其费用在装修保证金内扣收。

4、一切装修垃圾应采用袋装清运，并按甲方指定的地方放置不按指定位置堆放装修材料、垃圾，或在搬运装修材料、垃圾过程中，损坏公共部位、公共墙面、乱倒装修垃圾阻塞厕盆、排水管道等，一经发现，乙方或丙方除需要清理通畅，修复损坏外，还须向甲方支付违约金200元/次。

第五条、其他约定

1、本协议如丙方不能到场签订，由甲乙双方签订，同样具有同等法律效力。

2、本协议如丙方不能履行或承担责任的，乙方承担连带责任。

3、本协议在履行中如发生争议，先协商解决，协商不成的，可向物业所在地的人民法院起诉。

4、本协议自甲、乙双方签字之日起生效，一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方，_________乙方，_________丙方，_________

签订地点，_________签订地点，_________签订地点，__________________

年____月____日_________年____月____日_________年____月____日

装修服务合同【篇7】

甲方(业主/使用人)：

身份证件名称及号码：

地址：

电话：

邮编：

乙方(装修企业)：

代表人：

地址：

电话：

邮编：

丙方(物业管理人)：

代表人：

职务：

地址：

为加强对____小区内装修活动的管理，保持良好的生活环境，维护小区全体业主、使用人的合法权益，甲乙丙三方经协商，根据《成都市楼房屋使用管理维修公约》之相关规定，特订立协议如下，以资信守。

第一条装修规定

本协议中的装修规定即为甲方、乙方的义务，亦即为丙方的权利。甲方、乙方应遵守以下装修规定：

l.甲方和乙方承诺遵守《成都市居安乐物业装饰装修管理规定》;

2.甲方选择的家居装修企业必须持有政府主管部门颁发的、表明有能力从事家居装修的营业执照和资质证书。乙方承接家居装修工程，必须持有由政府主管部门颁发的营业执照和相应的资质证书。

3.房屋装修前，甲方必须会同乙方向丙方申报登记，如实申报装修项目、标准、施工人数、拟开工时间和竣工时间等内容，并提交装修合同复印件，交验乙方营业执照和资质证书。

4.甲方、乙方的装修活动必须保证建筑主体结构安全和配套设备设施使用功能，并严格按照申请的项目进行，严禁下列行为：

(1)改变房屋主体和承重结构;

(2)擅自在承重墙、顶棚、楼地面、排烟管道上打孔、剔凿，或拆除连接阳台的墙体、门窗;

(3)不适当地增加楼地面荷载，包括在室内砌墙、超负荷吊顶、安装大型灯具、铺贴1厘米以上石材等;

(4)擅自改动配电设备设施、电话、电视信号线路，未穿管就直接埋设或改线。

(5)破坏厨房、厕所的地面防水层;

(6)擅自改动上、下水管线、地漏以及改变给排水设施的使用功能;

(7)擅自改动、包封燃气管道及配套设施;

(8)使用不符合消防要求的装修材料;

(9)影响建筑结构和使用安全的其他行为。

5.房屋装修确需改变建筑物主体承重结构或明显加大荷载的，甲方应委托建筑物原设计单位或有相应资质等级的设计单位提出设计方案，报政府工程设计主管部门审批，批准后方可施工，并于施工结束后报政府工程验收主管部门验收。

6.楼顶、平台、外门、窗、阳台的装修及空调的安装，必须严格遵守小区物业管理规定，保证建筑物外观的协调统一。

7.装修卫生间、厨房(毛坯房)前必须重新做防水，并经24小时闭水试验无渗漏后再进行装修。装修全部完工后再次做闭水试验，确保无渗漏。

8.管井检修口不得封闭或缩小尺寸;厨房、卫生间应预留检修口，以便于进行检修。若未留检修口或检修口太小，由此造成的维修不便所产生的一切责任和经济损失由甲方承担。

9.装修施工前，乙方应如实申报施工人员名单，交验施工人员有效证件，填写《装修施工人员登记表》，办理《临时出入证》和《装修许可证》。

10.装修施工时，乙方应将《装修许可证》张贴在装修户门上，以便于丙方监管和巡查。

11.乙方施工人员应佩带《临时出入证》，以便于丙方进行出入管理。凡未办理《装修许可证》和《临时出入证》而擅自施工者，将按违约行为处理。

12.乙方应严格遵守装修施工时间。装修施工时间为：

周一到周五：8：00—12：00 14：00—18：00

周六到周日：9：30—12：00 14：00—18：00

节假日：9：30—12：00 14：00—18：00

乙方不得擅自延长施工时间，节假日及周六、周日只允许进行不产生噪音及强烈振动的施工作业。

13.乙方必须教育其施工人员遵纪守法，装修施工过程中，严禁有下列行为：(l)用砖头或其他物品顶住电梯、防火门;

(2)将装修垃圾、各类胶、漆等杂物倒入下水管道(污水、雨水管道);

(3)骚扰其他业主、使用人或影响其他业主、使用人的正常生活，或造成其他业主、使用人投诉和财产损失;

(4)在其他业主、使用人门前逗留、休息;

(5)在规定的装修时间外施工;

(6)擅自进入地下室、天台及地下停车场，严禁在天台、通道或楼边等公共场所加工作业。

(7)擅自搭接公用水、电;

(8)在小区(大厦)内吵架、斗殴、吸毒或贩毒、色情等违法乱纪活动。

14.乙方应当安全施工，不得将电线直接接在插座或漏电开关上;不得在装修房间内抽烟、使用电炉或自带煤气罐进场做饭以及其他不符合安全规范要求的行为。

15.乙方在装修过程中，如需要进行电焊操作，须事先向丙方提出申请，并附有操作人员的合法有效操作证书，方可施工。

16.乙方运送砂子、石子等散性材料必须在区外先袋装化，否则丙方工作人员有权不予放行。装修垃圾须及时入袋搬运，并按照丙方指定的位置、方式和时间进行堆放、清运。严禁在窗外、阳台外、楼梯、过道、天台等公共场所堆放、抛散装修垃圾。

17.乙方应加强消防工作，遵守消防规定，作业现场应配备灭火器，并做好防火措施。

18.装修过程中，乙方必须指派专人负责安全工作，严密巡视，防止各类案件发生，发现可疑情况应及时报告丙方。

19.装修时，乙方必须关闭户门，避免灰尘或噪音影响公共环境。

20.在装修期间，若乙方需搬运任何物资出小区(大厦)，应提前与丙方联系，填写《物资搬运放行条》并经丙方确认。否则，丙方工作人员有权不予放行。

21.装修完毕，甲方按国家有关规范验收合格后，向丙方提出申请，丙方指定专人检查是否有违反装修管理的行为。

22.甲方的房屋如果附有露台，其在对露台进行装修过程中，遵守国家有关装饰装修和物业管理的法规，按照丙方的规定进行申报并将设计方案报有关部门审批，严格按照经批准的设计方案施工，接受丙方的管理，严禁在露台私搭乱建(如搭建阳光房等)，否则丙方有权对其违规装修进行制止，有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成万科星园其他业主及/或北京万科物业管理有限公司星园管理处损失的，甲方和乙方应承担全部赔偿责任。

第二条有关费用

收费项目收费标准

装修保证金20_元/户;

垃圾消纳费200元/户;

装修管理费每日5元

灭火器租金每日2元/个

押金200元(施工队自备灭火器的，不需交纳此项费用)。

装修管理费、灭火器租金、施工垃圾消纳费三项费用，毛坯房在办理装修结算时从装修保证金中直接扣除;精装房在办理装修手续时一次性交纳;

第三条违约责任

1、甲方、乙方违反本协议第一条第二款第1项至第6项约定的，丙方有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成损失的，甲方与乙方应承担连带赔偿责任。

2、乙方违反本协议第一条第二款第8项至第19项和第22、23、24项约定的，丙方有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、乙方施工人员有违法乱纪行为的，丙方有权严肃处理直至报送公安机关。

4、乙方施工人员违反操作规定，破坏公共部位、共用设施(包括楼道、门厅、电梯、墙面、天台等)或其他业主、使用人专有部位、专用设施的，乙方应承担全部赔偿责任。

5、因施工造成相邻房屋及其管道堵塞、渗漏、停电、停水等，由甲方和乙方承担连带责任。

第四条特别约定

1、甲方与乙方之间因装修问题产生的任何争议，由甲乙双方自行协调解决，与丙方没有任何关系。丙方没有任何义务处理甲方与乙方之间的任何争议，也没有任何义务代其中一方处理争议。丙方也不承担由甲乙双方争议产生的任何后果。

2、乙方施工人员在施工过程中若有人员伤亡事故发生，由乙方自行处理善后事宜。

第五条其他约定

1、本协议书自甲乙丙三方签字之日起生效。

2、本协议书一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签字)：

代理人(签字)：

乙方(盖章)：

负责人(签字)：

丙方：

经办人(签字)：

协议签订时间：_________年_________月_________日

协议签订地点：

装修服务合同【篇8】

2022淘宝店装修服务合同.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。淘宝店装修服务合同.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022淘宝店装修服务合同.doc正文内容

网店装修及服务合同

甲方：

乙方：

鉴于甲方委托乙方提供网店装修设计等服务，为明确双方权责，根据中国法律及相关法规的规定，经双方协商，签订此合同，替代前期双方口头上的协议，以期双方共同遵守。

一、合作内容：

服务内容 服务说明 费用报价 数量

首页装修设计 单次

节假日模板 元旦春节、双11/12、中秋国庆

海报设计 节假日海报、产品海报

宝贝描述模板 宝贝描述设计及模板制作套用

大图制作 宝贝大图、直通车大图、钻展图等

自定义页面 品牌简介、产品专题、活动专题

节日活动策划 参与和支持各节假日活动策划

其他页面定制 聚划算页面、爆款产品描述

产品拍摄 客户提供产品及产品介绍

二、费用及其支付方式：

1、本合同费用共计为￥ 元，人民币（大写： ）

2、支付方式：□现金 □转账 □很行卡 □支付宝 □其他：

3、支付方法：□年 □季 □月 □其他。备注： 。

三、合同期限：

乙方施工设计时间： 个工作日，自 年 月 日至 年 月 日内完工。

四、甲方权利与义务：

1、甲方应积极配合乙方施工方面的工作，需要配合的要求乙方应提前说明，如配合方面较多乙方应为甲方列一张配合清单。

2、甲方应提前为产品列好清单（如产品属性、价格说明、图片、广告、宣传说明、拍照注意事项等）。

3、甲方应及时支付乙方合同费用及其他报酬经费。

4、甲方在合同到期后有权选择自营或优先选择续约店铺运营事项。

5、甲方因设计上的各种原因使乙方重复设计而导致完工时间延长，乙方不负任何责任，乙方有权催足甲方尽快认可设计成果及项目。

五、乙方权利与义务：

1、乙方应按时进行施工，并安排专人负责此项工作事宜。

2、乙方有权只根据甲方签名确认后的反馈意见表上的内容进行相关服务内容的修改。

3、乙方施工过程中如需甲方配合应积极提前与甲方说明。

4、乙方有权依据合同收取合同价款，如甲方按合同所定期限阶段逾期十日未付款，乙方有权单方面终止合同，并要求甲方支付违约金及损失。

5、乙方在合同到期后应把网店所有资料交付于甲方，如甲方选择续约，优先接受。

6、乙方未按时或因其他事项未能及时完成网店装修赔偿甲方已支付金额的10%的违约金。[url

装修服务合同【篇9】

甲方：____________________

乙方：____________

为加强对装璜工程的管理，确保工程质量和小区正常运作秩序，甲乙双方同意签定本协议。

一、甲、乙双方都承诺遵守《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》，并认同上述文件中的规定。

二、乙方要对所属业权进行室内装修，根据《住宅室内装饰装修管理办法》规定必须甲方申报，并领取《装修许可单》，贴于进户门背。

三、乙方不得拒绝和阻碍甲方依法对住宅室内装饰装修活动的监督检查。

四、为尽量不影响其他业主休息，双方约定在本小区内装潢的作业时间是每日________-________，________-________周六、周日、法定节假日不进行有声作业。

五、乙方应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业，装修公司及装修施工人员必须持证上岗，乙方对自已委托的上述人员要核查其持证情况做到无证不委托，同时甲方有权对上述人员进行管理，要求其进出小区必须办理出入证。

六、装修前乙方向甲方缴纳________元装修押金，装修完毕后经甲方工程人员核查无违反规定的甲方全额退回押金，如在装修过程中出现违反本协议、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》的，甲方有权暂缓退押金，直至乙方将违规装璜部分恢复。

七、乙方承诺不超过《装修许可单》范围进行装修，不占用或临时占用公共区域。

八、乙方自行负责施工场地的消防安全，应按规定配备消防灭火器，严禁抽烟，严禁擅自运用明火。切割焊接等需动用明火时应向甲方保安部、工程部提出动用明火申请，经批准并落实监护人和防火措施方能进行。同时非火灾时乙方不得使用消防栓，违章予以每次人民币________元处罚。

九、装修的垃圾必须袋装化，乙方应负责及时清理至甲方指定堆放点。清运垃圾时应注意不得散落在过道、电梯内及道路上。如有散落应及时打扫干净。

甲方负责指定堆放点的装璜垃圾的清运工作。

十、乙方在小区内搬运黄沙、水泥、石灰时必须袋装，不得散落在过道、楼梯、路面，如有散落，应及时冲洗干净。

十一、高层电梯是客用电梯，乙方运送建筑材料及大宗货物不得使用，私自使用甲方有权制止，并须乙方赔偿相应损失。

十二、乙方装修时，对新增及改变的各种管线、设施设备要注意安全，不得擅自改动室内墙体、卫生间、厨房间墙面及地面、平顶露台、护栏、原有管线等，否则造成的损失由乙方负责赔偿。

十三、为保持小区环境有序、整洁，乙方及乙方委托的施工人员进出的各类车辆应服从物业管理处的管理。对于乱停、乱放的车辆，管理处有权予以清离，在清离过程中造成的损失，甲方不承担责任。

十四、为小区内广大业主的安全，搬运物品离开小区时，实行登记申报制度，出门须持有小区出门证，并经甲方管理处确认。乙方及乙方委托的装修施工人员必须配合执行。

十五、乙方搬运工具、材料、垃圾等不得影响客户办公及进出，不得磨损及损坏大理石、花岗石、木条、不锈钢、电梯、玻璃、照明、墙面等公共设施。如违反以上规定，须处以相应赔偿。

十六、本小区内不得采用任何方式封闭阳台小高层业主不得安装太阳能设施不得封闭或改变露台天沟，不得封闭阳台雨水管安装空调必须在原设计位置或甲方指定位置。

十七、乙方应对施工中安全工作负责，加强对施工人员的安全教育。若因施工人员违章而引起的事故，乙方应承担全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。

十八、现场当日施工完毕后，乙方或乙方委托人应认真检查施工现场，保证现场清洁，防止留下火险隐患，废料应及时清理完毕，严禁阻塞通道，并将电气设备电源切断。对于易燃品，须提前做好存放工作，定点专柜负责，物品存放量不宜过多，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。

十九、乙方施工中损坏小区设备和建筑物应负责赔偿。使用厕所依照管理处规定，必须保证洗手间清洁，严禁向坐厕、便斗内倾倒砂浆水、杂物，如有下水道堵塞，乙方须及时疏通并承担由此造成的一切损失。

二十、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请调解协商或调解无效的，可向________仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院申请上诉。

二十一、有未尽事宜，双方可另协商解决或补充协议。本协议一式二份，双方各执一份，签字后生效。

甲方：_______________乙方：__________

_____年_____月_____日_____年_______月_______日

装修服务合同【篇10】

发包方：

身份证号码：

承包方：

承包方负责人：

身份证号码：

一、协议内容：

甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。

二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工。

三、甲方的权利和义务

四、乙方的权利和义务

五、工程内容及合同金额：

工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算

合同预算金额：

本协议装饰预算金额为__人民币

本协议装饰预算金额为__人民币

六、分期付款方式：

首期：___

七、协议工程完成期限：

本工程施工期限自公元_年_月_日起至_年_月_日止，共计_天。

八、违约责任：

九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的'误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费__元。

十、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，___

十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出进证等___

十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。

十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。

十五、本协议附附件一份。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

确认日期：________年_____月_____日确认日期：________年_____月_____日

银行借款合同怎么写4篇

为了让自身权益得到保障，合同在我们在的生活中的用到的地方越来越多。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯。这篇关于“银行借款合同怎么写”的内容是我们为您整理的，感谢您的收藏和阅读也请不吝分享给身边的朋友让更多人受益！

银行借款合同怎么写 篇1

最新银行借款合同范本一，

贷款种类，合同编号，

借款人，

住所，电话，

法定代表人，

开户银行名称，

开户帐号，

传真，邮政编码，

受托贷款人，

住所，电话，

法定代表人，

传真，邮政编码，

借款人(以下简称甲方)，__________________

受托贷款人(以下简称乙方)，______________

根据____(以下简称委托人)与乙方签订的____________委托代理协议，由乙方代委托人向甲方发放________贷款，并在受托范围与甲方协商后订立本合同。

第一条借款金额

甲方借款金额为人民币(大写)____________________。

第二条借款用途

甲方借款将用于________________。

第三条借款期限

甲方借款期限自________年______月______日至________年______月______日。

第四条贷款利率和利息

贷款利率按____息____计算，按____结息。

贷款利息自贷款转存到甲方帐户之日起计算。在合同有效期内，如委托人调整贷款利率，自利率调整之日起按调整后的利率执行。

第五条用款计划甲方的分次用款计划为，

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

第六条还款计划

甲方的分次还款计划为，

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

第七条付息方式

甲方应在结息日前将资金汇入在乙方开立的存款户内，以便于乙方按期、按规定收取利息。甲方不能按时付息时，按规定计收复利。

付息户帐号为，

第八条扣款方式

甲方保证按第六条、第七条确定的还款计划归还借款和借款利息，若不能按期归还，又未取得委托人书面同意的，则甲方同意由乙方委托人从甲方的银行帐户中直接扣收借款本金、利息及有关费用。

第九条合同的变更和解除

1.本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。

2.贷款到期，由于客观情况发生变化，甲方经过努力仍不能还清借款的，可以在借款到期前__日内向委托人申请展期，经委托人书面同意并通知乙方。甲、乙双方签订展期还款协议书，作为本合同的附件。

3.甲、乙任何一方发生合并、分立、承包及股份制改造等转制变更时，由变更后当事人承担或分别承担履行本合同的义务和享有应有的权利。

第十条在本合同有效期内，甲方如需进行承包、租赁、合并和兼并、合资、分立、联营、股份制改造等改变其经营方式时，应提前__日向委托人报告并通知乙方。

第十一条甲、乙双方的主要权利和义务

1.甲方有权要求乙方按委托方的计划及所供资金发放贷款;

2.甲方应在乙方开立存款户;

3.甲方应在合同约定的期限内归还全部贷款本息;

4.甲方必须按约定用途使用贷款，不得将贷款挪作他用;

5.甲方应按乙方要求提供其有关的计划、统计、财务会计报表等资料;

6.乙方有权检查贷款的使用情况;

7.乙方有权对甲方的资金及经营情况进行监督;

8.乙方应按委托方的计划及所供资金及时发放贷款。

第十二条违约责任

1.甲方未按约定用途使用贷款，乙方将停止发放贷款，同时向委托人报告，并按其书面意见处理。

2.甲方未按期或超过本合同约定分次还款计划未偿清的贷款为逾期贷款，乙方有权按委托人规定对逾期贷款加收______的利息。

第十三条甲、乙双方商定的其他条款。

第十四条本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效，至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。

第十五条本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，副本______份。

甲方，公章乙方，公章

法定代表人签字(或其授权代理人)，法定代表人签字(或其授权代理人)，

年月日年月日

中国建设银行人民币委托贷款合同(参考格式)使用说明

一、适用范围，本合同格式适用于建设银行各级行委托代理业务中受托与借款单位签订的各类人民币委托贷款合同。

二、贷款依据必须填写清楚。合同中委托人、委托代理协议名称、贷款科目必须写全称。如煤代油基建贷款须填写“根据国家计委(以下简称委托人)与乙方签订的煤代油基建贷款委托代理协议，由乙方代委托人向甲方发放煤代油基建贷款，并在受托范围与甲方协商后订立本合同。”

三、合同中第一、二、三、四、五、六条均应按委托方的文件和规定填写。

四、第九条、2中“借款到期前__日”需认真测算后填写。为便于会计帐务处理，一般不少于30天。

五、第十三条“甲、乙双方商定的其他条款”可以填写本合同条款未涉及而又应当在合同中约定的其他事项。便要注意不能违背建设银行与委托方签订的委托代理协议，不得侵害委托方的权益。

六、合同必须由甲、乙双方的法定代表人或其授权代理人签字，并加盖单位公章后才能生效。

委托贷款展期协议书(参考格式)

借款人(以下称甲方)，__________________

受托贷款人(以下称乙方)，__________________

甲方因_______________原因，不能按期偿还____________号委托贷款合同的贷款。经委托人审查，同意甲方展期还款。现根据委托人出具的______文件，甲、乙双方签订以下协议，

一、甲方根据__号合同向乙方借用的____________贷款____________万元，应于____年__月__日到期，现经委托人审查，同意此笔贷款目前余额________________万元(大写)展期____(年、月、日)，贷款期限修订为____年__月__日至____年__月__日。

二、贷款利率按委托人规定调整为____。

三、贷款展期后，甲方调整还款计划为，

____年__月__日____万元;____年__月__日____万元;

____年__月__日____万元;____年__月__日____万元;

四、展期后，甲、乙双方的有关权利义务仍按__________号合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其他事项，

六、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效，至本协议项下贷款本息全部清偿完毕后失效。

七、本协议正本两份，甲、乙双方各执一份，副本________份。

甲方（公章），乙方（公章），

法定代表人签字(或其授权代理人)，法定代表人签字(或其授权代理人)，

年月日年月日

委托贷款展期协议书(参考格式)使用说明

一、适用范围，本协议书是借款人不能按借款合同约定的还款期限归还借款本息，经委托方同意，并出具书面文件时，由建设银行(受托贷款人)与借款单位签订的委托贷款展期协议。展期协议只有和合同在一起才是有效的。

二、展期贷款的数额、期限、利率均按委托方的文件规定填写。

三、本协议书的签字人和生效日期的约定同借款合同的规定一致，必须由甲、乙双方的法定代表人或其授权代理人签字，并加盖单位公章后才能生效。

最新银行借款合同范本二，

合同编号，借款人，贷款人，

借款人因出口生产需要，向贷款人申请流动资金外汇贷款，经贷款人审查同意发放。双方为了保证贷款的顺利实施，并维护各自的经济权益，特签订本合同如下，

一、贷款金额，________万美元，包括应付利息________万美元。

二、贷款期限，____年，自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息止。

三、贷款利率及计收方法，1.按贷款人总行制定的流动资金外汇贷款利率执行，贷款期内利率固定为借款人第一笔用汇之日总行公布的流动资金贷款利率水平。或2.按贷款人自营统筹资金贷款利率执行，贷款利息每____计收一次，结息日____(从存款帐户中扣收要写明)。

四、贷款用途，本贷款本金部分限于支付________费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。应付利息部分限用于偿付本贷款到期利息，不得挪作其他支付。

五、贷款使用，本合同签订之日起三个月内，借款人应提出订货卡片。提出订货卡片之日起五个月内应对外签订贸易合同。贸易合同付本需送交贷款人，以便对外开证、付汇。如遇特殊情况需延期定货的，应事先经贷款人同意。借款人未按上述要求提出订货卡片和签订贸易合同的，贷款人有权撤销贷款。

六、用款计划，根据支付进度，本项贷款提款计划为，

____月____万美元;

____月____万美元;

____月____万美元;

贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期，未提用贷款，如借贷双方无其他约定，借款人不得再继续支用贷款。

七、贷款偿还，借款人以新增出口创汇和人民币销售收入或其他资金归还贷款，借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款，

____月____万美元;

____月____万美元;

如贷款项目提前实现经济效益，借款人应提前偿还贷款;如月度还款计划不能实现，借款人应事先提出调整还款计划，并经贷款人同意，否则贷款人将按贷款违约处理;如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收20%～50%的罚息。

为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户，将用于还款的人民币资金先予存入，待处汇额度落实后再结汇偿还贷款。

八、还款担保，本合同项下的贷款本息由____作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。

九、违约和违约处理，

(一)下列情况均属借款人违约，1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私用转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。

(二)根据违约情况，贷款人有权采取下列措施，1.注销借款?ahref=//shici.2654/target=_blankclass=infotextkey>宋词褂玫拇睢?.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3.冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。4.向贷款担保人追索贷款。5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。6.采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。

十、合同生效，本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执两份。本合同若有其他未尽事宜，双方进一步商定补充条款。

借款人(盖章)贷款人(盖章)

企业负责人银行负责人

财务负责人经办人员

签约日期，

2.申请书

(1)流动资金外汇借款申请表　万　元

申请单位，　(公章)年月日　金额单位，

万美元

┌─┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┬──┐

│　│所有│主要产品名称│上年销售收入│上年出口收入│上年创汇额│净创│

│　│制　││││　│汇额│

│基├──┼──────┼──────┼──────┼─────┼──┤

│本│││││　││

│情│││││　││

│况│││││　││

│　│││││　││

├─┼──┴───┬──┴───┬──┴─┬────┴┬────┴──┤

│　│申请贷款金额│　期　限　│用汇计划│还汇计划│进口物资名称│

│贷├──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│款││││　│　│

│情││││　│　│

│况││││　│　│

│　││││　│　│

├─┼──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│　│新增销售收入│新增出口收入│新增利税│新增净创汇│　还汇来源　│

│经├──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│济││││　│　│

│效││││　│　│

│益││││　│　│

│　││││　│　│

└─┴──────┴──────┴────┴─────┴───────┘

申请单位法人代表，____项目负责人，____财务负责人，____

项目联系人，_______单位地址，____电话，_____

(2)流动资金外汇贷款项目审查意见书

┌────┬──┬────┬──┬────┬──┬─┬────────┐

│贷款单位││贷款金额││贷款期限││出│外贸收购(　)　│

│││││││口├────────┤

├────┼──┼────┼──┼────┼──┤方│外贸处理(　)　│

│进口原料││产品名称││出口何国││式├────────┤

│││││││　│自营出口(　)　│

├────┴──┴────┴──┴────┴──┴─┴────────┤

│贷款单位概况│

├─────┬──┬────┬──┬─────┬──┬─────┬──┤

│所有制││法人代表││地　址││电　话││

├─────┼──┼────┼──┼─────┼──┼─────┼──┤

│　││││出口金额(││平均换汇成││

│去年产值　││利润││收购金额或││本美元/元││

│　││││创汇金额)││　││

├─────┼──┼────┼──┼─────┼──┼─────┼──┤

│出口比例　││││　││　││

│(销售额之││净创汇额││联系人部门││联系人姓名││

│比)　││││　││　││

├─────┴──┴────┴──┼─────┴──┴─────┴──┤

│　审查要点　│信贷员审查意见│

├────────────────┼─────────────────┤

│1.出口计划是否落实│　│

├────────────────┤　│

│2.企业管理及加工能力、周期如何│　│

├────────────────┤　│

│3.换汇、创汇及利润情况如何│　│

├────────────────┤　│

│4.还款来源、还款计划是否可行　│　│

├────────────────┤　│

│5.贷款有何风险│　│

├────────────────┤　│

││　│

├────────────────┼─────────────────┤

│　科长审查意见　│　经理审定意见　│

├────────────────┼─────────────────┤

││　│

││　│

└────────────────┴─────────────────┘

年月日

3.担保书

信用担保书致

分行，

根据你行与__________(下称借款人)在__年__月__日签订的贷款合同向借款人提供__的贷款。现我__(下称担保人)愿意担保，当借款人不论由于什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时，担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。

担保人在此声明和保证，

一、担保人是在________注册登记的经济实体，任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，担保人保证及时通知你行。

二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即________及由此而产生的利息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期，只要担保金额不超过贷款合同的金额。担保人不会因此而解除或减少担保责任。

三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后，不管你行是否向借款人追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的，对借款人和担保人均有约束力。

四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款，担保人在此授权你行从担保人开立在你行的________帐户中扣收，并可加收逾期息。

五、本担保是一项持续性的担保，只要借款人在贷款合同项下，按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任，担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额，担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。

六、只要不增加担保人的担保金额，本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。

七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人，在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前，担保人不会行使有关抵押书项下的权利，也不会取代你行对借款人的债权人地位。

八、如果借款人破产或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除担保人在此信用担保书下的责任。

九、担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意，担保人不会转让其担保义务。

十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人，并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。

十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

担保人地址，

担保人名称，

开户银行证明日期年月日

4.其它文书

(1)借款授权书及授权人签字样本致分行，

兹授权我公司____(职务)____(姓名)向你行全权办理我公司所需贷款事宜，授权人有权与你行接洽办理贷款，并有权在我公司的贷款申请书，贷款合同上签字，由此而产生的一切债务均由我公司承担全部经济及法律责任。

随附授权人签字样本，授权人如有变更，我公司将保证及时通知你行并将变更的借款授权书送达你行。

授权单位，　(签章)

董事长，______(签章)

附，授权人的签字，样本或签章。　____年____月____日

(2)贷款意向书致____，

关于贵公司__年__月__日为____需要向我行申请__的来函收悉。经研究特表明我行意向如下，我行有意承做该项贷款，条件是，

1.贷款项目必需经我国政府主管部门正式批准，并已领取营业执照;

2.根据我行要求向我行提供项目有关的各项资料;

3.经我行进一步审查，确认该项目贷款符合我行各项贷款条件。　×××××行

日期，年月日

(3)贷款到期通知书____公司，

贵公司于__年__月__日与我行签订的贷款合同贷款金额为____。按合同还款计划规定，本期还款将于__年__月__日到期，还款金额为____。希望贵公司作好还款准备，按时来我行办理还款手续，否则将作逾期贷款或违约处理。特此通知。　分行　日期，年月日

(4)到期贷款转逾期科目的通知根据贷款合同及展期通知，你单位____(批准金额)的贷款将于__年__月__日到期，现贷款余额为__，我行自到期日后一天即将该项贷款转入740逾期贷款科目，原帐号__现改为__。我行并在原利率基础上加收__%的罚息。

望你单位尽快安排好资金，早日结清上述贷款。××银行外汇信贷部

年月日

中国银行信托咨询公司委托贷款协议

委托人，(下称甲方)

受托人，(下称乙方)

借款人，(下称丙方)

经三方友好协商就委托贷款事宜达成如下协议，

一、甲方一次性向乙方提供人民币万元的资金，并委托乙方一次性贷给丙方。

二、贷款期限为月。(从年月日起至年月日止)

三、贷款利率，

四、甲方将委托的资金拨入乙方在中国银行总行营业部开立的帐户内，乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的帐户。

五、丙方同意向乙方支托委付金额的0.6%委托贷款手续费，于乙方拨款前由丙方一次性支付。

六、贷款用途为流动资金。

七、借款偿还，本贷款属委托性贷款，丙方不得以任何理由要求展期。丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。

八、丙方归还贷款时，应将款项划至乙方在银行开立的帐户。乙方收到资金后将款项划收甲方在银行开立的帐户内。

九、风险责任，本贷款本息收回风险由甲方负责，乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息。

十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释。

十一、本协议从三方签字之日起生效，至丙方还清本息时即自动失效。本协议正本叁份。

甲方，乙方，　丙方

(公章)　(公章)(公章)

代表签字　代表签字　代表签字　年月日

人民币固定资产贷款合同　合同号

贷款方，中国银行信托咨询公司(以下简称甲方)

地址，北京西交民巷17号

电话，601.5010　601.4422-339

借款方，____(以下简称乙方)

地址，____

电话，____

根据国务院颁发的借款合同条例以及文批准立项，甲乙双方就下列人民币固定资产贷款事宜协商一致，特订立本合同，供双方信守。

第一条　贷款金额，经乙方申请，甲方同意按下列条款向乙方发放固定资产贷款(大写人民币____万元)。

第二条　贷款用途，本合同项下的贷款仅限用于____，专款专用，不得挪用。

第三条　贷款期限，自甲方第一笔拨款之日起至乙方全部还清本息之日止，共计__个月(__年)。

第四条　贷款利率，本贷款利率为月息____‰。在本合同有效期间，如遇中国人民银行调整利率或变更计息办法，自其公布或生效之日起，本贷款上述利率或计息办法亦作相应调整，并以甲方通知为准。

第五条　贷款的拨付和作用，甲方在本合同规定的用途和金额内，按照乙方提供的、经借贷双方协商同意的用款计划，逐笔核贷，供给资金。乙方须于每次用款日前__天以电报(加注双方确定的编码)或信函(信托放款支付凭条)方式通知甲方用款的具体日期、金额。甲方接到上述通知后，即按要求用款日期、金额将款项以电汇方式划拨至乙方____在____行开立的人民币第____号帐户内。乙方须在发出上述用款通知的同时即将签字、盖章的贷款借据寄甲方。

①乙方须按用款计划用款。②如延迟用款，除须于该次计划用款日前一个月书面通知甲方外，乙方将对延迟用款金额部分自延迟之日起，按实际延迟天数，收取本贷款利率之50%的承担费。如延迟天数超过__天，甲方有权终止贷款，并保留立即对已贷款部分本息的追索权。③如提前用款，乙方须于该次提前用款日前二个月书面通知甲方，经甲方同意后生效，否则甲方因资金不便、不能适时供应资金之责任，由乙方自负。如因国家计划或政策变化等因素使甲方不能按原用款计划供应资金，甲方不承担违约责任。

第六条　计、付利息，本贷款起息日为甲方第一笔拨款日，利息按实际用款天数，以360天为一年计算，乙方每季度向甲方付息一次。计算与付息日为每季度/半年最后一个月的二十日。如该日恰逢非银行营业日，则顺延至下一个营业日。

第七条　贷款管理，乙方须按时向甲方提供每月、季、半年及年度财务报表，并每半年向甲方提供本贷款使用和效益情况报告。甲方有权在其认为必要的时候检查本贷款的使用情况以及乙方的生产经营活动和财务状况，乙方有义务向甲方提供一切必要的资料，并给予协助和提供方便。乙方如发生任何影响本贷款按期还本付息的固定资产或其他债务之增加，须事先经甲方同意。

第八条　贷款偿还，乙方必须在本合同规定的贷款期限内，按还款计划偿还贷款，不得逾期。如提前还款，须于该次还款期日前__天书面通知甲方，经甲方同意方可提前还款。每次提前还款不得少于人民币____万元。本贷款非经甲方特别许可，不得展期。本贷款项下的应还本金、利息(包括罚息)、承担费，均由乙方以电汇方式汇至甲方在中国银行总行营业部开立的人民币第____号帐户内。

第九条　还款担保，本贷款本息的偿还由经甲方认可的、有实际担保能力的作为乙方的担保人，担保人按甲方的条件和格式向甲方出具不可撤销的担保书。一旦乙方不能按本合同(包括还款计划书)的规定按期偿还贷款本息(包括罚息、承担费)，上述担保人保证按担保书在接到甲方书面通知后十天内，无条件代为偿还乙方所欠的应还本息(包括罚息承担费)。

第十条　违约责任，

一、如乙方不按本合同规定的用途用款，甲方有权停止贷款，部分或全部收回已发放的贷款，并对其挪用金额部分自挪用之日起，在本合同利率基础上加收100%的罚息;

二、如乙方不按本合同(包括用款计划书)的规定按期偿还贷款本息，甲方有权对逾期偿还金额部分，自逾期之日起，在本合同利率基础上加收30%的罚息。

三、在发生下列情况之一时，甲方有权停止发放贷款，并立即或限期提前收回已发放的贷款，

(一)乙方向甲方提供的情况、报表、资料不真实或拒绝甲方对本贷款的上述合理管理或检查;

(二)乙方与第三者发生诉讼，经法院判决败诉，从而影响了其还款能力;

(三)乙方的资产总额不足以抵偿其负债总额;

(四)乙方的担保人违反或失去担保书中的条件;

(五)乙方或其担保人在本合同履行期内濒临破产。

四、交叉违约条款，凡乙方对除本贷款之外的其他债务有违约行为，或其它债务已经(或可以)加速到期，或乙方经司法程序宣告破产或乙方承认无力清偿已到期债务，或将其财产让与给其他债权人，则均被视为对本合同同时违约，本贷款亦须同时(以同等比例)加速到期受偿或同时(以同等比例)分配乙方的让与及清偿财产。

第十一条　乙方须对本贷款项下购置的固定资产，在贷款期内办理以甲方为受益人的财产保险，直至乙方全部还清本息。保险单亦由甲方保管。

第十二条　甲方将委托____代其管理本合同项下贷款的使用和归还以及办理与本合同有关的贷方所授权或委托的其它事项。

第十三条　合同变更，甲、乙任何一方如要求变更本合同或其中条款，须事先以书面形式通知对方。在双方达成新协议前，本合同仍然有效。

第十四条　本合同不因乙方或其担保人的关停并转、清盘、破产、人事变动及其它债务而影响其对本贷款本息的上述偿还和本合同项下其他义务的履行。

第十五条　本合同未尽事宜，甲、乙双方将通过友好协商予以解决。甲乙双方如就本合同项下有关事宜发生争执，友好协商不能解决时，按照我国有关法律，诉之法院。

第十六条　本合同所附“贷款借据”、用款计划书和担保书等文件均作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十七条　本合同正本一式二份，经甲乙双方共同签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方乙方　19年月日

不可撤销担保书

致中国银行信托咨询公司，

根据贵公司与(以下简称借款人)于年月日签订的中托字第

号贷款合同书的规定。我应借款人的要求开立以贵公司为受益人的不可撤销的担保书，向贵公司担保下列各项，

一、借款人不能按照合同规定的还款期限和金额偿还贷款时，本担保人将全部承担一切经济损失。担保的金额为(货币)及其相应的利息和有关费用。

二、当收到贵公司的书面通知，说明借款人无力履行其还款责任时，本担保人保证在三日之内立即无条件地偿还借款方所欠贵公司借款本息及其有关费用、税款及因延误还款而发生的一切费用。

三、如本担保人在收到贵公司书面通知的三日内不能履行上述担保责任时，贵公司有权从担保人在银行开立的任何帐户中扣款(开户行为中国银行帐号和工商银行分理处)。

四、本担保书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程等各种变化而有任何改变。

五、本担保人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人或有权提供此类担保的政府部门，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本担保书规定的义务。

六、本担保人确认担保人提供此项担保没有违犯国家有关法律、规定、政策和其上级主管部门的有关规定，今后也不会受上述法律、规定、政策变化的影响。

保证人，(公章)保证人地址，

保证人开户银行及帐号，　年月日

贷款借据贷款合同号，　年　月　日编号，

┌──────┬─────────┬─────┬───────────┐

│　借款单位　│　│开户行及│　│

││　│　帐号　│　│

├──────┼─────────┼─────┼───────────┤

│　贷款单位　│　│开户行及│　│

││　│　帐号　│　│

├──────┼─────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│　借款金额　│　│亿│千│百│十│万│千│百│十│元│

│　(大写)　│人民币├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│

├─┬────┴─────┬──┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

│利││借款││

│率││用途││

├─┼───┬──────┴──┼─────────┬────────┤

│　│顺　序│　日　期　│还款金额│备　注│

│　├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│　│　1　│　月　日　│元││

│还├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│款│　2　│　月　日　│元││

│计├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│划│　3　│　月　日　│元││

│　├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│　│　4　│　月　日　│元││

│　├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│　│　5　│　月　日　│元││

├─┴───┴─────────┴─────────┴────────┤

│兹借到中国银行总行信托咨询公司上列贷款，我单位愿遵照银行贷款办法办理│

│;按月息‰计付利息;在贷款到期时保证按还款计划还清贷款本息。│

│借款单位(盖章)担保单位(盖章)│

├─┬───┬───┬──────┬─────────┬───────┤

│　│　月　│　日　│　偿还本金　│　结　欠　本　金　│　备注　│

│　├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│还│　│　││　│　│

│款├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│记│　│　││　│　│

│录├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│　│　│　││　│　│

│　├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│　│　│　││　│　│

└─┴───┴───┴──────┴─────────┴───────┘

外汇固定资产贷款合同

合同号

贷款方，中国银行信托咨询公司(以下简称甲方)

地址，北京西交民巷17号

电话，601.5010　601.4422-339

借款方，____(以下简称乙方)

地址，____

电话，____

根据国务院颁发的借款合同条例以及文批准立项，借贷双方就下列外汇固定资产贷款事宜协商一致，特订立本合同，供双方信守。

第一条　贷款金额，经乙方申请，甲方同意按下列条款向乙方发放固定资产贷款____万美元(大写___万美元)。

第二条　贷款用途，本合同项下的固定资产贷款仅限用于____，专款专用，不得挪用。

第三条　贷款期限，本合同项下贷款期限为__个月，从甲方第一次拨款之日起计算。

第四条　贷款利率，本贷款利率按中国银行__年期外汇固定资产贷款每__月浮动利率加__%。并每__月调整一次，同时通知乙方。

第五条　贷款的拨付和使用，甲方在本合同规定的用途和金额内，按照乙方提供的经借贷双方协商同意的用汇计划逐笔核贷，供给资金。乙方须于每次用汇前十天以加押电报或信函(信托放款支付凭条)方式通知甲方用汇的具体日期、金额。甲方在接到上述通知后，即按要求的用汇日期、金额将款项以电汇方式划拨至乙方在____行开立的外汇第____号帐户内。乙方须在发出上述用汇通知的同时将签字、盖章的贷款借据寄甲方。

①乙方须按用汇计划用款。②如延迟用汇，除须于该次计划用汇日前一个月书面通知甲方外，甲方将对延迟用汇金额部分自延迟之日起，按实际延迟天数，收取本贷款利率之50%的承担费。如延迟天数超过__天，甲方有权终止贷款，并保留立即对已贷款部分本息的追索权。③如提前用汇，乙方须于该次提前用汇日前二个月书面通知甲方，经甲方同意后生效，否则甲方因资金不便、不能适时供应资金之责任，由乙方自负。④如因国家计划或政策变化等因素使甲方不能按原用汇计划供应资金，甲方不承担违约责任。

乙方如需在用汇前对外开出信用证，须事先经甲方审核同意后，方可办理。

第六条　计、付利息，本贷款起息日为甲方第一笔拨款日，利息按实际用汇天数，以360天为一年计算，乙方须每季度/半年向甲方付息一次。

第七条　贷款管理，乙方须按时向甲方提供每月、季、半年及年度财务报表，并每半年向甲方提供本贷款使用和效益情况报告。甲方有权在其认为必要的时候检查本贷款的使用情况以及乙方的生产经营活动和财务状况，乙方有义务向甲方提供一切必要的资料，并给予协助和提供方便。乙方如发生任何影响本贷款按期还本付息的固定资产或其他债务之增加，须事先经甲方同意。

第八条　贷款偿还，乙方必须在本合同规定的贷款期限内，按还汇计划偿还贷款，不得逾期。如提前还款，须于该次提前还款期前__天书面通知甲方，经甲方同意方可提前还款。每次提前还款不得少于____万美元。本贷款非经甲方特别许可，不得展期。本贷款项下的应还本金、利息(包括罚息)、承担费均应以与贷款币别相同的外汇偿付，并由乙方以电汇方式汇至甲方在中国银行总行营业部开立的外汇第____号帐号内。

第九条　还汇担保，本贷款本息的偿还由甲方认可的，有实际担保能力的____作为乙方的担保人。并由上述担保人按甲方的条件和格式向甲方出具不可撤销的担保书。一旦乙方不能按本合同(包括还汇计划书)的规定按期偿还贷款本息(包括罚息承担费)，上述担保人保证按担保书在接到甲方书面通知后十天内，无条件代乙方偿还所欠的应还本息(包括罚息承担费)。

第十条　违约责任，

一、如乙方不按本合同规定的用途用汇，甲方有权停止贷款，部分或全部收回已发放的贷款，并对其挪用金额部分自挪用之日起，在本合同利率基础上加收100%的罚息;

二、如乙方不按本合同(包括用汇计划书)的规定按期偿还贷款本息，甲方有权对逾期偿还金额部分，自逾期之日起，在本合同利率基础上加收30%的罚息。

三、在发生下列情况之一时，甲方有权停止发放贷款，并立即或限期提前收回已发放的贷款，

(一)乙方向甲方提供的情况、报表、资料不真实或拒绝甲方对本贷款的上述合理管理或检查;

(二)乙方与第三者发生诉讼，经法院判决败诉，从而影响了其还汇能力;

(三)乙方的资产总额不足以抵偿负债总额;

(四)乙方的担保人违反或失去担保书中的条件;

(五)乙方或其担保人在本合同履行期内濒临破产。

四、交叉违约条款，凡乙方对除本贷款之外的其他债务有违约行为，或其它债务已经(或可以)加速到期，或乙方经司法程序宣告破产或乙方承认无力清偿已到期债务，或将其财产让与给其他债权人，则均被视为对本合同同时违约，本贷款亦须同时(以同等比例)加速到期受偿或同时(以同等比例)分配乙方的让与及清偿财产。

第十一条　乙方须对本贷款项下购置的固定资产在贷款期内办理以甲方为受益人的财产保险。直至乙方全部还清本息。保险单送交甲方保管。

第十二条　甲方将委托代其管理本合同项下贷款的使用和归还以及办理与本合同有关的贷方所授权或委托的其它事项。

第十三条　合同变更，甲、乙任何一方如要求变更本合同或其中条款，须事先以书面形式通知对方。在双方修改合同或达成新协议前，本合同仍然有效。

第十四条　本合同不因乙方或其担保人的关停并转、清盘、转产、人事变动及其它债务而影响其对本贷款本息的上述偿还和本合同项下其他义务的履行。

第十五条　本合同未尽事宜，甲、乙双方将通过友好协商予以解决。甲乙双方如就本合同项下有关事宜发生争执，友好协商不能解决时，按照我国有关法律诉之法院。

第十六条　本合同所附贷款借据、用汇计划书和担保书等文件均作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十七条　本合同正本一式二份，经甲乙双方共同签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。甲方乙方　19年月日

中国银行信托投资公司外汇固定资产贷款合同

合同号，存档号，

借款方，贷款方，日　期，地　点，

贷款合同　合同号，

借方，

贷方，中银信托投资公司

经借、贷双方友好协商，同意签定本贷款合同，并共同遵守合同中每一条款，不得单方毁约。

第一条　贷款种类

本合同项下的贷款为外汇固定资产贷款，贷款的具体用途必须是借、贷双方确认的并经国家有关主管部门正式批准的项目。此贷款项下的资金不得挪作它用。

第二条　贷款币种及金额

币种，

金额，　(小写)

(大写)

第三条　贷款用途

此笔贷款用于借款方经____(批准单位)____号文批准的____项目。上述的有关批准文件应作为此贷款合同的附属文件交贷方存档备查。此笔贷款的用途是唯一的，借方不得在此贷款合同规定之外的任何项目上使用。

第四条　贷款期限

第一笔用款，自年月日至年月日，共计天。

第二笔用款，自年月日至年月日，共计天。

第三笔用款，自年月日至年月日，共计天。

第四笔用款，自年月日至年月日，共计天。

第五条　起息日与到期日

本贷款合同第四条中限定的起息日与到期日的规定如下，

起息日--本贷款合同项下全部或部分资金自贷方帐户划出之日为该笔资金的起息日，自该日起对划出的资金开始计息。

到期日--本贷款合同项下的到期日为借方将偿付资金汇至贷方帐户之日。如借方在规定的到期日未能将规定偿付的金额划至贷方帐户，则按逾期处理，借方应按规定支付逾期利息。

第六条　利率与计息结算

1.利率

(a)固定利率，按年利率%计算。

(b)浮动利率，按贷方划款日伦敦银行同业拆放的同期利率加　(libor+　)计算。

(a)、(b)两项，只能选择一种。对于(b)项，利率浮动在每期固定利息结算日进行。

2.计息结算

利息按贷款实际发生额每__个月结算一次。上半年三月二十日、六月二十日，下半年九月二十日、十二月二十日为固定结算日。借方在结算日应偿付的本息如未能如期划至贷方帐户，则贷方自将未偿部分金额转入本金复利计算。

第七条　贷款手续费

本合同规定贷方将向借方收取贷款手续费。手续费率为本合同贷款总额的__%;贷款手续费借方应于第__个计息结算日一次性支付，支付形式与该期支付的本息支付方式相同。

第八条　计息宽限期

本合同规定该笔贷款每笔发生额自起息日起有__个月的计息宽限期，即自起息日起有__个月不支付利息。宽限期内利率不变，但遇结息日时不复利计算。宽限期结束后自第__个月开始正常计息，如该月有固定结算日，则自起息日起至该固定结算日止的全部利息在该日支付;如该月无固定结算日，则该月的20日定为宽限期后的第一个结算日，结算方法与固定结算日相同。

第九条　固定资产保险

该固定资产贷款项下形成的固定资产由借方负责向保险公司办理财产保险。无论是人为或自然等任何原因引起的固定资产灭失或损坏，均不影响本合同的法律效力，借方不得以任何理由拒绝向贷方支付贷款本息和有关费用。

第十条　还款

1.借方应严格按还款计划或本合同的规定偿还贷款本息及有关费用;

2.按外汇贷款惯例，此合同项下的贷款不能提前偿还，如借方因故需提前还款时，应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的许可。对不经贷方许可而提前归还的贷款部分，贷方将向借方一次性收取实际提前偿付金额总额__%的承担费。

3.借方确因正当理由而无法按期还款时，应于规定还款日前一个月向贷方提出延期付款的申请，并准备必要的材料以便办理有关展期的手续，经贷方批准同意展期的贷款部分，贷方将不予罚息。贷款展期只限一次，展期到期后贷款将按逾期处理。

第十一条　保证

1.借方保证向贷方提交的所有材料或文件都是合法、真实、有效的。

2.借方保证本合同项下的贷款专款专用，不挪作它用。

3.借方保证按时向贷方提交使用贷款的有关材料(包括技改项目或工程建设进度的材料、设备进口或购置方面的材料、设备投入运行或工程完工后企业的财务状况和经营情况资料等等)，接受贷方的监督和检查。

4.借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准实行关、停、并、转时，借方保证最迟于上述事件发生之前一个月以前通知贷方，并立即清偿与贷方之间的所有债务。经贷方同意，借方可将债务转移给接收单位或新设单位(在债务转移的过程中，借方应向贷方出示并送交其主管部门或发包方的发文或有关文件)，但接收债务的单位必须与贷方重新签定贷款合同，合同签字以前，贷方随时有向借方或借方接收人追偿债务的权利。

5.贷方保证按照合同的有关条款或用款计划及时向借方提供贷款。

第十二条　违约责任

无论何方、亦无论何种原因、以何种方式拒绝执行或拖延本合同规定的所有条款之任何一项，均视为违约行为，应按下述条款执行，

1.如借方不按合同规定，挤占挪用本合同项下的贷款时，贷方将按规定加收罚息。罚息利率规定为在原贷款利率基础上加收__%;

2.如借方未按本合同规定或未经贷方展期认可而发生不能按期还款情况时，贷方最多给予借方__天的还款宽限期。如在宽限期终止时借方仍不能清偿全部应付款项，则自宽限期终止日的第二天开始，贷方将对借方未偿还款项部分的金额按每日__%的利率在原贷款利率基础上加收罚息;

3.如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项，则借方给予贷方__天的宽限期。超过宽限期，借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数按贷方罚取借方逾期贷款的同等利率向借方支付违约金;

4.如借方在贷方加收罚息及多次通知、警告后仍未能偿还贷方贷款时，贷方将通过法律手段向借方追偿所有未还资金。在诉讼期间，借方欠款仍按逾期利率计息，直至裁决内容提出新的利率为止。

第十三条　担保

本贷款由以下单位提供以下形式的担保，

1.

2.

3.

4.

上述的担保文件作为本合同的附件，是本合同不可分割的组成部分。

第十四条　仲裁

本合同执行期间，如发生条款内容的争议，借、贷双方首先应协商解决。如协商不成，交由贷方所在地的仲裁机关仲裁。此仲裁是终局的，由此发生的一切费用由败诉方负担。

第十五条　合同生效

本合同自双方有权签字人签字、并加盖公章之日起生效。

第十六条　合同文本及附件

1.本合同正式文本使用语言为中文，如需要，亦可使用英文或其他语言文本。如两种或两种以上文本的合同内容发生矛盾时，一切内容解释以中文文本为准。

2.本合同正本一式二分，借、贷双方各执一份;副本若干，份数不限。

借方，　贷方，中银信托投资公司

有权签字人，有权签字人，

签章，　签章，

开户银行，　开户银行，中国银行总行营业部

银行帐号，　银行帐号，1494600108

经办人，经办人，

日期，　日期，

贷款合同合同号，

一、合同双方

借　方，

贷方，中银信托投资公司

二、贷款种类

本合同项下贷款为流动资金贷款，不得挪作它用。

三、贷款币种及金额

币　种，

金　额，

(小写)

(大写)

四、贷款用途，

五、贷款期限，自年月日至年月日，共计天。

六、利率与计息

1.利率，(a)按年利率%计算;

(b)按贷方划款日伦敦银行同业拆放同期利率加　(libor+　)计算。

2.计息，按贷款实际发生额半年结算一次，上半年六月二十日，下半年十二月二十日，如借方未于计息日付应付利息，上述贷款利率按实际用款天数(360日/年)计息。

3.起息，按实际汇出日起计息。

4.如中国银行总行制定的计息办法发生变化时，本合同将按新的办法执行。

七、还款

1.借方应严格按还款计划或本合同规定还款;

2.借款方提前还款时，应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的认可。对不经贷方认可而提前归还的贷款部分，贷方将向借方收取一次性%的承担费;

3.借方因故无法按期还款时，应于规定还款日前一个月向贷方提出延期付款的申请。并准备办理有关展期的手续。经贷方批准同意展期的部分，不予罚息。

八、保证

1.借方保证向贷方提交的所有资料必须是合法、真实、有效的文件。

2.借方保证本合同项下的贷款专款专用，不挪作它用。

3.借方保证按时向贷方提交使用贷款的有关资料，接受贷方的监督和检查。

4.借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准关、停、并、转时，保证最迟于一个月以前通知贷方，并立即清偿所有债务。经贷方同意，借方可将债务转移给接收单位或新设单位，但接收债务单位必须与贷方重新签订贷款合同，合同签订以前，贷方随时有向借方追偿债务的权利。

5.贷方保证按照合同的条款及用款计划及时向借方提供贷款。

九、违约责任

1.无论何方，亦无论因何种原因、何种方式拒绝执行或拖延执行本合同规定的所有条款之任何一项，均视为违约行为，应按下述条款或通过法律程序予以解决。

2.如贷方不按合同规定，挤占挪用本合同项下的贷款时，贷方将按人民银行有关规定在原有贷款利率基础上加收%的罚息;

3.如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项，借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数，按罚收逾期贷款的同等利率向借方支付违约金。

4.如借方未按本合同或还款计划规定按期还款时，贷方将给予借方天的宽限期，如在宽限期内借方仍不能清偿全部款项，则贷方将对借方加收未偿还部分每日%的罚息。

5.如借方在贷方加收罚息及多次通知、警告后仍不能偿还贷方贷款时，贷方有权通过法律手段向借方追偿所有未还资金。

十、担保

十一、合同生效

本合同自双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效。

十二、仲裁

本合同执行期间，如发生争议，借、贷双方首先应协商解决。如协商不成，交由中国有关部门仲裁。此仲裁是终局的。由此发生的一切费用由败诉方负担。

十三、本合同正本一式二份，借、贷双方各执一份;副本若干，份数不限。借方，贷方，中银信托投资公司

有权签字人，　有权签字人，

盖　章，　盖　章，

开户银行，开户银行，中国银行总行营业部

银行帐号，银行帐号，1494600108

日　期，　日　期，　中国信息信托投资公司贷款合同中投人贷字第号　年月日申请借款单位(以下简称甲方)由单位担保，并经　批准，向中国信息信托投资公司(以下简称乙方)申请借款，双方议定以下条款，共同遵守，

第一条　甲方申请借款总额为人民币万元(大写)。借款用于　保证专款专用。

第二条　乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

第三条　借款期限定为年月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率，月息为‰;年息为%(如国家利率调整，1.利率不变;2.相应调整)按计收利息。贷款逾期不还，按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

第四条　甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款户中扣回。

第五条　甲方同意按时向乙方报送工程进度，贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。

第六条　签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数，额度，每天按付违约金。

第七条　本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。

借款单位(盖章)　担保单位(盖章)　贷款单位(盖章)

负责人，　负责人，　负责人，

财务部门(盖章)　财务部门(盖章)　业务负责人，

财务负责人，　财务负责人，　财务负责人，

开户银行，开户银行，开户银行，

帐　号，　帐　号，　帐　号，

电　话，　电　话，　电　话，

地　址，　地　址，　地　址，

年　月　日年　月　日年　月　日

签约地点，　借款申请书(代借款借据)

19年月日

┌───────────┬───────┬────┬──┬───┬──┐

│借款单位名称　│　│开户银行││帐号　││

├───────────┼───────┼────┴──┼───┴──┤

│申请款金额(大写)│　│借款期限　││

├───────────┼───────┼───────┼──────┤

│借款种类　│　│借款用途　││

├─┬─────────┴───────┴───────┴──────┤

│借││

│款││

│原││

│因││

├─┼────────┬───────────┬───────────┤

│　│分期借款│　分期还款　│　│

│　├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤　│

│借│日期│金额│利率│日期│本金│利息│合计│　│

│还├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤借款批准后以本申请书作│

│款││││││││为借款借据│

│计├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤　│

│划││││││││借款单位盖章　负责人章│

│　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤　│

│　││││││││　│

├─┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────┤

│业││

│务││

│部││

│意││

│见│业务部负责人　经办人年　月　日　│

├─┼────────────────────────────────┤

│公││

│司││

│审││

│定││

│意││

│见│负责人签章　年　月　日　│

└─┴────────────────────────────────┘

银行借款合同怎么写 篇2

2022个人向银行借款的合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。个人向银行借款的合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022个人向银行借款的合同范本正文内容

甲方(借款人)：_____________________

身份证号码：_________________________

乙方(贷款人)：_____________________

身份证号码：_________________________

甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________，于_____________________前交付甲方。

二、贷款利息：_____________________________________________

三、借款期限：_____________________________________________

四、还款日期和方式：_______________________________________

五、违约责任：_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(签字、盖章)：_____________________

合同签订日期______________

乙方(签字、盖章)：_____________________

合同签订日期______________

银行借款合同怎么写 篇3

2022商业银行借款合同范本专业版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。商业银行借款合同范本专业版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022商业银行借款合同范本专业版正文内容

合同编号：___________ ________年_____字第_____号

公路

借款人：___________

住所(地址)：___________

法定代表人：___________

贷款人：___________

住所(地址)：___________

法定代表人(负责人)：___________

签订时间：________年____月____日

签订地点：___________

借款人因___________公路建设项目，向贷款人申请人民币贷款___________万元，期限为________年。根据我国有关法律规定，经双方当事人平等协商，自愿签订本贷款合同(以下简称本合同)。

第一条 借款人陈述与保证

1.1 借款人是依法设立的、具有法人资格的实体，依法有权订立和履行本合同;

1.2 所建项目已经取得有关批复文件，包括项目建议书批复文件、工程可行性研究报告批复文件、环保批复文件、征用土地批文、开工批复文件、项目资金承诺文件、公路收费权批文或意向性承诺书等所有应该取得的政府批准文件;

1.3 向贷款人提供本项目下的批准其借款的文件、担保性文件、建设工程承包合同、原材料供应合同、技术咨询合同等;

1.4 本合同项下___________万元的项目资本金按期、足额到位;

1.5 向贷款人提供本项目的其他建设资金的贷款方及其他资金出资方的资金承诺书;

1.6 在总投资中单列百分之___________的预备费用于应付意外事件及物价上涨可能引起的成本超支;

1.7 本合同项下借款人的债务与借款人其他债务处于平等地位(法律另有规定的除外);

1.8 在谈判、签署、履行本合同过程中向贷款人提供的有关资料真实、完整、准确;

1.9 目前无重大经济纠纷发生。

第二条 贷款

2.1 贷款人同意向借款人提供总额为人民币___________万元的贷款。

2.2 本合同项下的贷款只能用于 公路项目建设。

2.3 本合同项下贷款期限共________年_____个月，自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.4 在贷款期限内，借款的实际提款日和还款日以贷款人批准的借据为准;其他记载事项与本合同不一致的，以本合同为准，借据是合同的组成部分。

第三条 利率和利息

3.1 本合同项下的贷款利率，确定为年息百分之_____。在本合同有效期内，如遇中国人民银行调整利率，并且本合同项下的利率在规定的调整范围内的，则按中国人民银行的规定作相应的调整，无须经借款人同意。

3.2 本合同项下的贷款利息，以每年360天为基数，从借款人提款之日起，按实际贷款余额和占用天数计收(包括第一天，除去最后一天)。

3.3 贷款人在每一结息日向借款人计收利息。贷款到期，利随本清。

第四条 提款前提条件

4.1 首次提款前，借款人必须向贷款人提交下列文件或办理下列事项：

4.1.1 贷款证交由贷款人审核;

4.1.2 本合同项下贷款所建项目的有关批复文件，包括项目建议书批复文件、工程可行性报告批复文件、环保批复文件、征用土地批文、开工批复文件、项目资金承诺文件、收费权批文或意向性承诺以及项目资金计划安排等;

4.1.3 生效的建设承包合同;

4.1.4 生效的原材料供应合同;

4.1.5 项目财产保险单;

4.1.6 所有依法生效的担保性文件。

4.2 首次和每次提款前，借款人必须满足下列条件：

4.1.1 担保合同合法有效;

4.1.2 本合同项下贷款所建项目的资本金和其他筹措资金已按规定的时间足额到位;

4.1.3 未发生成本超支或者成本超支部分已自筹解决;

4.1.4 未发生本合同规定的违约事件;

4.1.5 出具按规定用途使用贷款的情况报告及有关的财务报表、资料;

4.1.6 按本合同规定向贷款人办理提款手续;

4.1.7 已按第7.3条的规定开立账户。

第五条 贷款人承诺

5.1 按照本合同的约定，及时足额拨付应当发放的贷款;

5.2 对获悉的借款人项目建设、财务收支等情况依法保密。

第六条 争议解决

6.1 借贷双方在履行本合同的过程中发生争议的，应当通过协商解决;协商不成的。

第七条 通讯

7.1 本合同履行中的任何通知和沟通均应直接送交，或者采用挂号信函、传真、电报、电传等书面形式。但是采取除挂号信函之外的其他书面形式送交的，应在事后三天内以挂号信函方式补寄对方。

7.2 本合同履行中的各种送交，均以寄件人寄出的时间为送交时间。

7.3 本合同双方的通讯地址，以本合同缔约人栏中的记载为准，如有变更，应立即通知对方。

第八条 其他

8.1 本合同自双方的法定代表人(负责人)或者授权代理人签字，并加盖公章后生效，至本合同项下所有应付款项全部清偿之日止。

8.2 本合同未尽事宜可由双方另行约定作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

借款人：___________ (公章)

法定代表人(或授权代理人)：___________ (签字)

贷款人： ___________ (公章)

法定代表人、负责人(或授权代理人)：___________ (签字)

附件一： 承诺函

中国工商银行___________分行：

为了使___________公路项目能够按照预定的工期完工，本___________承诺当工程成本超过原定计划资金安排或因借款人原因导致资金不足时，本单位将以补充投资或向其他金融机构融资以及其他任何方式提供项目所需的任何资金。

如本单位不能提供该项目所需资金导致项目不能按期完工的，本单位将无条件代借款人偿还贷款本息。

本承诺独立于借款合同，不因借款合同的修改、变更而修改、变更，也不因借款合同的无效而无效。

出具人：____________

________年____月____日

银行借款合同怎么写 篇4

2022银行借款合同范本专业版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。银行借款合同范本专业版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022银行借款合同范本专业版正文内容

贷款人：

借款人：

经贷款人、借款人协商一致，根据国家有关法律、法规、规章的

规定、签订本合同，共同遵守。

第一条 贷款人同意向借款人发放以下内容贷款：

(一)贷款种类：

(二)借款用途：

(三)借款金额 (大写)

(四)借款期限：自年月月日止。 具体用款、还款计划如下(略)

(五)贷款利率：

(六)还款方式：

第二条 借款人承诺：

(一)按期归还贷款本息;

(二)按合同约定使用贷款，不攘自改变借款用途;

(三)向贷款人按月提供真实的资产负债珍、损益珍及所有开户行、账号等资料;

(四)接受贷款对其信贷资金使用情况和有关生产经营、财务活动的检查监督;

(五)用本企业资产对他人债务进行担保，应事先通知贷款，并不得影响贷款人到期收回贷款;

(六)法定人代表人变更、法人住所或经营场所及注册资金发生变动时，应事先通知贷款人;

(七)因实行承包、租凭、联营、股份制造、分立、被兼并(合并)、产权有偿转让、对外投资等体制变更时必须提前通知贷款人并落实还款措施。

第三条 贷款人承诺

(一)按期、按额向借款方提供贷款;

(二)不向借款人收取合同以外的费用;

(三)对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

第四条 借款方因特殊情况不能按期偿还贷款，应在贷款到期前 天内向贷款方提出书面申请。经贷款人同意，签订展期协议后，方可延长还款期限，但贷款利率要按累计期限档次确定。

第五条 违约责任：

1、 不按期归还贷款本金又获准展期，从逾期之日起利率万分之 计收利息;

2、 不按期偿付贷款利息，贷款人对借款人款支付的利息计收复利;

3、不按合同规定使用贷款，按挤占挪用处理，此期间对挤占挪用部分按日利率万分之 计收利息。

4、违反本合同第二条(二)至(七)项，贷款人有权停止本合同尚款发放的贷款提前收回尚款到期的贷款。

(二)贷款人违约：

1、贷款人不能按期、按额向借款人提供资金时，按违约数额和延期天数处以日利率万分之 的违约金;

2、违反第三条(二)项时借款人有权拒绝，违反第(三)项时，可向人民银行投诉;

第六第 贷款到期收回贷款或依照本合同条五条提前收回贷款均可直接从借款人账户中扣收。

第七条 本合同发生纠纷

1、由贷款人住所地人民法院解决。

2、提交沧州仲裁委员会促裁解决。

第八条 其他约定事项

第九条 本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。

第十条 本合同一式二份，借款、贷款人各待一份。本合同自各方签章之起生效。

贷款人(签章)：_________借款人(签章)：_________

签订地点：____________签订地点：____________

_________年____月____日_________年____月____日

最新建筑工程设计合同11篇

现在找范文网的编辑为您推荐的是“最新建筑工程设计合同”。随着人们逐渐看重法律，我们或多或少都会接触到合同。签订合同可以实现维护交易安全的预期利益。分享是一个很好的习惯快和你的朋友分享此信息吧！

最新建筑工程设计合同 篇1

建设单位：__________________，以下简称甲方；

设计单位：__________________，以下简称乙方。

一、工程概况：

1.工程地点：巫溪县司法局综合办公楼

2.建筑面积：400平方米

3.使用性质：办公室

4.房屋结构：框架

二、设计程序：

1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积400M2，____元/M2计取。

2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即____

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____元后，乙方在___天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图___张，总计_______元。

7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定：

三、双方责任：

甲方责任：

1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的`，其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

乙方责任：

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它：

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方名称(盖章)：___乙方名称(盖章)：

甲方代表：___法定人：

电话：___代表人：

地址：___地址：

邮编：___邮编：

签订日期：___签订日期：

最新建筑工程设计合同 篇2

工程名称：______________________

工程地点：______________________

合同编号：______________________

(由设计人编填)

设计证书等级：__________________

发包人：________________________

设计人：________________________

签订日期：______________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

二0_______年____月

发包人：____________________________________________________________

设计人：____________________________________________________________

发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：____________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________

第七条费用

7.1双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计___________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

8.2设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计____________万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

最新建筑工程设计合同 篇3

建筑装饰工程设计合同

委托方：（以下简称甲方）

设计方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方充分协商，就甲方委托乙方承担“”内装修工程设计，达成一致。特订立本合同。

第一条：工程概况：

1、工程名称：2、工程地址：3、建筑结构：框架结构

4、建筑所在层数：五层

5、装修面积：400㎡

第二条：设计范围及专业内容：效果图及内装修整套施工图。

第三条：设计成果提交：电子版效果图（开放式办公区、前厅、总工办、会议室）；完整的施工硫酸图一套，蓝图三套。

第四条：设计工期：自本合同签订之日，并交付订金起（）日内乙方向甲方提交整套施工图纸。

第五条：设计总价款及付款方式：

1（大写）2、付款方式：

第六条：双方责任

1、甲方应及时提交乙方所设计项目的建筑平、立面图及甲方所具有的该项目资料。

2、甲方应及时按照合同约定日期支付合同款项各项款项。

3、乙方所设计文件应按照甲方提交的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其完整性、合法性、安全性负责，并及时完成设计变更及修改工作。

4、乙方按本合同第二条和第三条规定的进度向甲方交付资料及文件。

第七条：违约责任

1、甲方应按照合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

2、乙方延误了按照合同第四天规定的设计工期，每延迟一天，应减收总设计费用的千分之

二。【设计变更及修改不包含其中】

3、合同生效后，因乙方原因，乙方要求终止或者解除合同，乙方应返还所收该设计费。给甲方所造成的损失，甲方有权利向乙方索赔。因甲方原因，甲方终止或者解除合同，甲方应支付已完成阶段的设计费用，给乙方造成的损失，乙方有权利向甲方索赔。

4、解除合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，向合同履行地人民法院起诉解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。

委托方：设计方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

最新建筑工程设计合同 篇4

工程名称：_______________________________

委托单位：_______________________________

设计单位：_______________________________

设计编号：_______________________________

合同编号：_______________________________

订立合同双方：

建设单位：__________________，以下简称甲方;

设计单位：__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________

二、甲方的义务

1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务

1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。

最新建筑工程设计合同 篇5

第七部分

******中心工程施工图纸

一．总图

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ZS001总平面图±0.00层A0

02ZS002屋顶层平面图A0

03ZS003消防总平面图A0

04ZS004竖向及道路平面图A0

05ZS005管线综合图A0

06ZS006详图A

建筑专业，

演艺中心（一）

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS02-01地下层平面图A2

02JS02-02一层平面图A2+

03JS02-03二层平面图A2

04JS02-04三层平面图A2

05JS02-05四层平面图A2

06JS02-06屋顶[平面图A2

07JS02-072-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图A2

08JS02-082-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图A2

09JS02-091-1剖面图A2+

10JS02-102-2剖面图A2+

11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2

12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2

13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2

14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2

15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图（一）A2

16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图（二）A2

17JS02-17大剧场视线分析图A2

18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2

19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2

20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2

21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置A2

JS02-台面景区位置示意图

22JS02-22大剧场舞台剖面图A2

23JS02-23小剧场平面及剖面放大图（一）A2

24JS02-24小剧场平面及剖面放大图（二）A2

25JS02-25小剧场平面及剖面放大图（三）A2

26JS02-26小剧场平面及剖面放大图（四）A2

27JS02-27小剧场平面及剖面放大图（五）A2

演艺中心（二）

序号图纸编号图纸名称规格附注

28JS02-28防火分区面积图（一）A2

29JS02-29防火分区面积图（二）A2

30JS02-3防火分区面积图（三）面积计算图（一）A2

31JS02-31面积计算图（二）A2

32JS02-32面积计算图（三）A2

33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2

34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2

35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2

36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2

37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2

.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2

39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2

40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2

41JS02-41铝板幕墙轴测图A2

42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2

43JS02-43铝板幕墙南立面图A2

44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2

45-50JS02-（45-50）楼梯大样图A2

51-52JS02-（51-52）卫生间大样图A2

53-54JS02-（53-54）地下室设备用房放大图A2

55-70JS02-（55-70）立面放大图A2

70-75JS02-（70-75）墙身及节点大样A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS03-01地下层平面图A2

02JS03-02一层平面图A2

03JS03-03二层平面图A2

04JS03-04三层平面图A2

05JS03-05四层平面图A2

06JS03-06五层平面图A2

07JS03-07顶层平面图A2

08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴～5-A轴立面展开图A2

09JS03-095-A轴～6-F轴立面展开图、6-4轴～5-1北立面、B-B剖面图A2

10JS03-10电影院观众席视线分析图A2

11JS03-11防火分区面积图（一）A2

12JS03-12防火分区面积图（二）A2

13JS03-13面积计算图（一）A2

14JS03-14面积计算图（二）A2

15JS03-15地下人防战时平面图A2

16JS03-16地下人防平时平面图A2

17JS03-17口部大样，1-1剖面图A2

18-23JS03-（18-23）楼梯大样图A2

24-25JS03-（24-25）卫生间大样图A2

25-26JS03-（25-26）地下室设备用房放大图A2

26-30JS03-（26-30）立面放大图A2

30-35JS03-（30-35）墙身及节点大样A2

结构专业，

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS001结构设计说明一A2

02GS002结构设计说明二A2

03GS003桩基平面图A2

04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2

05GS005承台详图（一）A2

06GS006承台详图（二）A2

07GS007地下室墙、柱定位图A2

08GS008地下室外墙配筋图A2

09GS009地下室水池详图A2+

10GS010一层墙、柱定位图A2+

11GS011二层～四层墙、柱定位图A2

12GS012柱及砼墙配筋详图A2

13GS013一层结构平面图布置图A2

14GS014一层梁配筋图A2

15GS015二层结构平面布置图A2

16GS016二层梁配筋图A2

17GS017三层结构平面布置图A2

18GS018三层梁配筋图A2

19GS019四层结构平面布置图A2

20GS020四层梁配筋图A2

21GS021屋面结构平面布置图A2

22GS022屋面梁配筋图A2

23GS023出屋面结构平面布置图A2

24GS024出屋面梁配筋图A2

25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2

26GS026钢梁详图A2

27GS027钢结构详图（一）A2

28GS028钢结构详图（二）A2

29GS029节点详图A2

30GS030楼梯详图（一）A2

31GS031楼梯详图（二）A2

32GS032楼梯详图（三）A2

33GS033楼梯详图（四）A2

34GS034楼梯详图（五）A2

35GS035楼梯详图（六）A2

培训中心，

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS01结构设计总说明一A2

02GS02结构设计总说明二A2

03GS03桩施工图A2

04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2

05GS05承台详图（一）A2

06GS06承台详图（二）A2

07GS07地下室墙、柱定位图A2

08GS08柱及暗柱配筋图A2

09GS09人防口部墙定位及配筋图A2+

10GS10一层结构平面布置图A2+

11GS11一层梁配筋图A2

12GS12二层～屋顶层柱定位及配筋图A2

13GS13二层结构平面图布置图A2

14GS14二层梁配筋图A2

15GS15二层板配筋图A2

16GS16三层结构平面布置图A2

17GS17三层梁配筋图A2

18GS18三层板配筋图A2

19GS19四层结构平面布置图A2

20GS20四层梁配筋图A2

21GS21四层板配筋图A2

22GS22五层结构平面布置图A2

23GS23五层梁配筋图A2

24GS24五层板配筋图A2

25GS25屋顶层结构平面布置图A2

26GS26屋顶层梁配筋图A2

27GS27屋顶层板配筋图A2

28GS281#楼梯详图A2

29GS292#楼梯详图（一）A2

30GS302#楼梯详图（二）A2

31GS313#楼梯详图（一）A2

32GS322#楼梯详图（二）A2

33GS334#楼梯详图（一）A2

34GS342#楼梯详图（二）A2

35GS355#楼梯详图A2

给排水专业，

演艺中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01SC000给排水图纸目录A4

02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1

03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0

04SC003地下车库战时给水排水系统图A1

05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0

06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0

07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0

08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0

09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0

10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0

11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0

12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0

13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0

14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0

15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0

16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0

17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0

18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0

19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0

20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0

21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0

22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0

23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0

24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0

25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0

26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0

27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0

28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0

29SC028地下车库自动喷水平面图A0

泵房放大平面

泵房给水系统图卫生间给排水大样

卫生间给排水大样系统图

30SC029给水排水雨水系统原理图A1

31SC030消火栓系统原理图A1

32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1

空调专业:

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01KS000通风空调施工图图纸目录A4×2

02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+

03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+

04KS003主要材料设备表(一)A1+

05KS004主要材料设备表(二)A1+

06KS005防排烟系统原理图A1

07KS006空调水路系统原理图(一)A1

08KS007人防通风设计说明A1

09KS008地下人防战时通风平面图A1

10KS009人防口部通风平面详图A1

11KS010人防口部通风剖面图A1

12KS011制冷机房平面、剖面图A1

13KS012空调机房（一）平面、剖面图A1+

14KS013空调机房（二）平面、剖面图A1+

15KS014空调机房（三）平面、剖面图A1+

16KS015空调机房（四）平面、剖面图A1+

17KS016组合式空调机定货图A1

18KS017冷却塔配管图A1

19KS018地下层通风平面图A0+

20KS019一层通风空调平面图A0

21KS020一层空调水管平面图A0

22KS021二层通风空调平面图A0

23KS022二层空调水管平面图A0

24KS023三层通风空调平面图A0

25KS024三层空调水管平面图

26KS025四层通风空调平面图A0

27KS026四层空调水管平面图A0

28KS027五层通风空调平面图A0

29KS028五层空调水管平面图A0

30KS029地下层～五层通风剖面图A0

弱电（智能化）

演义中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01XS000弱电图纸目录A4共5页

02XS001弱电设计说明（一）A1+

03XS002弱电设计说明（二）A1+

04XS003图例A2

05XS004智能化系统图A1+

06XS005消防自动报警及联动系统图A1+

07XS006公共广播系统图A1+

08XS007消防主要设备材料表A4+

09XS008综合布线系统图A1+

10XS009有线电视系统图A1+

11XS010综合安防系统图A1+

12XS011门禁系统图A1+

13XS012综合安防系统配电干线系统图A1

14XS013综合安防系统配电箱系统图A1

15XS014网络系统配电系统图A1

16XS015楼宇自控系统图A1+

17XS016楼宇自控系统监控原理图（一）A1

18XS017楼宇自控系统监控原理图（二）A1

19XS018楼宇自控系统监控点统计表A1+

20XS019演艺中心地下一层综合布线平面图A1+

21XS020演艺中心一层综合布线平面图A1+

22XS021演艺中心二层综合布线平面图A1+

23XS022演艺中心三层综合布线平面图A2

24XS023演艺中心四层综合布线平面图A2

25XS024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图A2

26XS025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

27XS026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

28XS027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

29XS028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

30XS029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

31XS030演艺中心地下一层楼宇自控平面图A2

32XS031演艺中心一层楼宇自控平面图A2

33XS032演艺中心二层楼宇自控平面图A2

34XS033演艺中心三层楼宇自控平面图A2

35XS034演艺中心四层楼宇自控平面图A2

36XS035演艺中心机房层楼宇自控平面图A2

37XS036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

38XS037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

39XS038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

40XS039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

41XS0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

42XS041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

43XS042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A2

44XS043培训中心地下一层综合布线平面图A2

45XS044培训中心一层综合布线平面图A2

46XS045培训中心二层综合布线平面图A1+

47XS046培训中心三层综合布线平面图A1+

48XS047培训中心四层综合布线平面图A1+

49XS048培训中心五层综合布线平面图A2

50XS049培训中心机房层综合布线平面图A2

51XS050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图A2

52XS051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

53XS052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

54XS53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

55XS054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

56XS055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图A2

57XS056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

58XS057培训中心地下一层楼宇自控平面图A2

59XS058培训中心一层楼宇自控平面图A2

60XS059培训中心二层楼宇自控平面图A2

61XS060培训中心三层楼宇自控平面图A2

62XS061培训中心四层楼宇自控平面图A2

63XS062培训中心五层楼宇自控平面图A2

64XS063培训中心机房层楼宇自控平面图A2

65XS064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

66XS065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

67XS066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

68XS067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

69XS068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

70XS069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

71XS070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图A2

72XS071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A1+

73XS072弱电井道及线槽洞内布置图A1+

74XS073机房布置图A1+

强电，

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS02-00图纸目录A4

02DS02-01高压配电系统图A2

03DS02-02低压配电系统图一A2

04DS02-03低压配电系统图二A2

05DS02-04低压配电系统图三A2+

06DS02-05低压配电系统图四A2

07DS02-06低压配电系统图五A2+

08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+

09DS02-08剧场舞台动力配电系统图（一）A2+

10DS02-09剧场舞台动力配电系统图（二）A2+

11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2

12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2

13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2

14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2

15DS02-14演艺中心一层A2

16DS02-15演艺中心二层A2

17DS02-16演艺中心三层A2

18DS02-17演艺中心四层A2

19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS03－00图纸目录A4

02DS03－01设计说明A1

03DS03－02动力配电系统图(一)A1+

04DS03－03动力配电系统图(二)A1

05DS03－04动力配电系统图(三)A1

06DS03－05动力配电系统图(四)A1+

07DS03－06竖向配电干线系统图A1

08DS03－07地下层动力平面图A1+

09DS03－08一层动力平面图A1

10DS03－09二层动力平面图A1

11DS03－10三层动力平面图A1

12DS03－11四层动力平面图A1

13DS03－12五层动力平面图A1

14DS03－13顶层动力平面图A1

15DS03－14地下层人防动力平面图A1+

16DS03－15设计说明A1

17DS03－16战时动力配电系统图A1

18DS03－17通风控制台二次接线图A1

19DS03－18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1

20DS03－19电缆穿墙防护密闭图A1

点式玻璃幕墙工程技术规范（CECS127－2001）

建筑玻璃应用技术规程（JGJ113－97）

予应力混凝土管桩基础技术规程（DBJ/T15-22-98）

建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）

近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范

**省、**市有关建筑施工的规范、规定

（注，以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）

第八部分

******中心工程招标补充文件

根据中华人民共和国招标投标法第二十三条的规定，现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下，

（4）每一个投标人技术标的评分结果为，对所有评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。

******中心工程

总承包招标文件的答疑（一）

一、关于对场地条件的答复

1.场地临时给排水、临时电源的位置

答，招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明了具体位置。

2.现场大门的设置有何要求

答，招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。

3.关于深基坑支护

答，应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。

4.关于施工用地范围

答，除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。

二、关于对扩大初步设计图纸的答复

1.本工程有无后浇带

答，地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中确实存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。

2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题

答，在扩大初步设计阶段，要求设计人提供电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。

业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）

3.能否提供钢筋用量的大概数量

答，在初步设计阶段，设计人无法提供。

4.能否提供钢结构图纸

答，在初步设计阶段，设计人无法提供。

5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩

答，关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。

三、关于施工组织设计

1.由于仅提供了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案

答，扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众娱乐、**类设施建筑的施工经验，作出项目目标的策划和所采取的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。

2.关于施工组织设计是明标还是暗标

答，本施工组织设计的评标是明标。

四、关于投标文件

1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封

答，仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。

2.投标函、分包计划是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订

答，投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。

3.项目部组成（包括项目经理）是否一定与预审文件一致

答，可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。

4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场

答，除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。

5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释

答，“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。

6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋

答，应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。

7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意

答，见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。

五、关于投标函

1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。

答，采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。

2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动

答，不允许，只可使用总公司公章。

3.投标函附录4如何填写

答，相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。

六、履约保函

履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（二）

1.有投标人问，投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动

答，为包税报价。

2.有投标人问，业主供应或指定的材料价格是否参与浮动

答，请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（三）

1.问，标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。

答，本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程，包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。

其中对劲性钢筋混凝土是统一指，

①初步设计说明P39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。

②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（GC009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）

2.问，投标须知第15页倒数第二行“分包计划，拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供

答，提供“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。

3．问，投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明

答，是指银行出具的投标人有效资信证明。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（0760）8882071）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（四）

1.问，答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计

答，在2003年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。

2.问，投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求

答，投标须知第21.2条中，“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。

3．问，答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计

答，在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。

4．问，投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表（1）～（5），而在技术部分中项目部配备情况表只有附表（1）～（4），两者不统一

答，投标须知第16.4.1条中表（1）～（5）应为表（1）～（4），见技术部分中附表（1）～（4）。

5．在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料

答，在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。

6．培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力

答，培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。

7．机械设备是否一定与资格预审文件一致

答，本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。

8．招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修

答，招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰（因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排）。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真***

******中心工程

总承包招标文件的答疑（五）

问，图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。

答，本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计（特别是装修工程）要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（***）

通知

投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知

收到此传真后请24小时内予以书面答复。

通知

各投标单位，

北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下，

1．****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标；

2．原招标文件投标须知中28.4条（5）款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”

3．投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。

4．2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）

最新建筑工程设计合同 篇6

　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。

　第二条　甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条　乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

委托方名称：________________设计方名称：____________

(盖章) (盖章)

法定代表人：(签字)________法定代表人：(签字)____

委托代理人：(签字)________委托代理人：(签字)____

项目经理：(签字)__________项目经理：(签字)______

住所：______________________住所：__________________

邮政编码：__________________邮政编码：______________

电话：______________________电话：__________________

传真：______________________传真：__________________

开户银行：__________________开户银行：______________

银行帐号：__________________银行帐号：______________

建设行政主管部门备案：______鉴证意见：______________

(盖章)　 　(盖章)

备案号：____________________

经办人：________________

备案日期：_______年___月__日

鉴证日期：___年__月___日

最新建筑工程设计合同 篇7

甲方：______________________

乙方：______________________

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在______.

第二条甲方的义务

1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式_________份，施工图设莆募皇絖___份，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行_____。

________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其他约定

_____________________________________________________________。

本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：（1）向_____机构申请_____，（2）直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送____、____、____等单位各留存一份。

甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________

____________年________月________日____________年________月________日

最新建筑工程设计合同 篇8

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

甲方委托乙方承担 合川规划馆 工程的设计项目，建筑安装面积约为3000平方米，建设地点在合川区。

1.甲方应在料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

1.乙方必须在年月日以前，向甲方交付设计效果图;施工图出图时间双方另行协商。其中，设计效果图一式二份，施工图设计文件一式二份。如甲方未及时提供设计资料，则设计交稿时间顺延。年5月30日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行技术设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件)。

3.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

4.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

5.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

最新建筑工程设计合同 篇9

合同编号，__________________（由设计人编填）

工程名称，__________________

工程地点，__________________

设计证书等级，______________

委托方，_________

设计方，_________

委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。

第一条本合同签订依据

1.1_____、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导意见和相关设计_____标准。

1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章

1.3规划项目批准文件

1.4其他，_________

第二条设计依据

2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件

2.2委托方提交的基础资料

2.3设计方采用的主要技术标准是，

城市规划编制办法

城市用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）

村镇规划标准（GB50188-93）

城市居住区规划设计规范（GB50180-93）

城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）

武汉市城市建筑规划管理技术规定

武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定

其他，_________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3委托方要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）

名称，_________

规模，用地_________人口_________其他_________

阶段，区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

设计内容，_________

第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

地形图纸_________（比例尺_________）

地形图电子文件（光盘，软盘）

其它资料_________

时间_________

第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

蓝图_________套

彩图_________套

说明书或文本_________套

时间_________

第七条费用

7.1根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。

7.2双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8.2设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________%，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。

8.3费用支付方式，经双方协商为，_________。

第九条双方责任

9.1委托方责任

9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。

9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。

9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。

9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计方责任

9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。

9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

9.2.5由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_________。

9.2.6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

9.2.7设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条争议解决方式

11.1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决，向武汉XX申请_____；向_________人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效及其他

12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。

12.6本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方（盖章），_____________设计方（盖章），________________

法定代表人（签字），________法定代表人（签字），________

委托代理人（签字），________委托代理人（签字），________

项目经理（签字），_______项目经理（签字），_________

住所，_______________________住所，_____________________

XX编码，________________XX编码，_______________

电话，_____________________电话，__________________

开户银行，_____________________开户银行，__________________

银行帐号，_____________________银行帐号，__________________

签订日期，_________年____月____日?签订日期，_________年____月____日

签订地点，_____________________?签订地点，__________________

规划行政主管部门备案（盖章），_________

备案号，__________________

经办人，_________

备案日期，_________年_________月_________日

工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本

最新建筑工程设计合同 篇10

工程名称：________________

工程地点：________________

发包人：_____________________设计人：__________________

法定代表人：______________设计证书等级：______________

委托代理人：______________身份证号：______________

通讯地址：________________通讯地址：______________

联系电话：________________联系电话：______________

发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订论据

1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

第二条设计依据

1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2、发包人提交的基础资料

3、设计人采用的主要技术标准是：________________________

第三条工程项目

1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；

2、设计阶段

（1）方案：

（2）初步设计：

（3）施工图：

3、估算总投资：￥___________元，（大写）___________________________元整。

4、估算设计费：￥___________元，（大写）___________________________元整。

第四条设计内容

设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：

1、发包人_________区总平面布置；

2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；

3、发包人技术经济效益分析与预测。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。

3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第七条费用

发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：

1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；

2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。

第八条支付方式

1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

3、双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

1、发包人责任

（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

（2）发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

（3）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

（4）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的`一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

（5）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

（6）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额______%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

（7）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

（8）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

（9）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

（10）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

2、设计人责任

（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

（2）设计合理使用年限为________年。

（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。

（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条纠纷解决方式

1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；

2、调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_______________人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7、本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。

8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人：__________（盖章）设计人：__________（签字盖章）

法定代表人：__________（签字）

委托代理人：__________（签字）

项目经理：__________（签字）

住所：__________住所：_______________

XX编码：__________ XX编码：__________

电话：__________电话：_______________

传真：__________传真：__________

开户银行：__________开户银行：__________

银行账号：__________银行账号：__________

最新建筑工程设计合同 篇11

合同编号：116567

发包方：(以下简称甲方)

设计方：(以下简称乙方)

发包方委托设计方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第1条本合同依据下列文件签订

(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表4-2。

表4-2设计项目内容

第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件。

表4-3发包方应提供的资料

第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表4-4所示。

表4-4设计方应交付的资料

第5条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见表4-5所示。

表4-5设计费支付进度

说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;

4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第3条双方责任

(1)发包方责任

①发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。

③在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。

④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。

⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。

(2)设计方责任

①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

②设计合理使用年限为________年。

③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。

④设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。________年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。

⑤设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。

第4条违约责任

(1)在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，支付全部的该阶段设计费。

(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按第7条第

(1)款的相关规定支付设计费。

(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

(4)由于设计方自身原因，延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

(5)合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返还定金。第8条其他相关事宜

(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。

(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。

(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。

(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

(7)本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。

(8)本合同一式份，发包方份，设计方份。

(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。

(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(12)其他约定事项。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

车辆托管协议合同4篇

标准的合同需要包括哪些内容呢？如今的社会发展越来越快越来越好了，书面合同能够最大程度的保障自己的合法权利，经过研究编辑为大家分享一篇题目为“车辆托管协议合同”的文章，大家都可以参考一下互相鼓舞！

车辆托管协议合同 篇1

甲方：__________________________

乙方：__________________________

为充分利用和盘活存量资产，提高服务质量和服务意识，转变服务观念，积极开拓市场，经甲乙双方协商，甲方将现有十辆汽车委托乙方管理，具体条款如下：

一、托管范围

__________客车____辆、__________货车____辆、__________车____辆、__________车____辆。

二、托管期限

_______年____月____日至_______年____月____日。

三、托管的职责和任务

1．乙方必须确保托管车辆良好运行状态及用车安全。

2．乙方负责车辆各种规费按时、足额交纳。

3．乙方必须积极开拓校内、外市场，搞好有偿服务，树立良好的服务形象。

4．乙方必须遵纪守法。

5．甲方有权对乙方车辆运行服务工作进行监督、检查，并执令整改。

四、乙方的承诺

1．乙方将确保托管车辆在安全良好的车况下运行。

2．车辆运行遵纪守法，按时、足额交纳各项规费。

3．为师生员工提供优质、优价的服务。

4．尽量满足甲方用车需要。

5．乙方根据市场价格制定优惠的车辆运行价格。

6．接受甲方和监督、检查。

五、经济条款

1．协议期间车辆更新、添置费用由甲方承担。

2．协议期间由于甲方特殊需要改造车辆的费用由甲方承担。

3．协议期间车辆的一切规费与燃料、维修费用由乙方承担。

六、本协议未尽事宜，经甲乙双方友好协商可作补充。

甲方代表：_______________

_______年______月______日

乙方代表：_______________

_______年______月______日

车辆托管协议合同 篇2

车辆托管协议书制作

随着社会的快速发展，车辆已经成为了人们生活中不可或缺的重要工具之一，无论是代步还是运输，车辆的使用频率愈加频繁。而车辆托管协议书的制作也成为了当下车主们常常需要面对的一件事情。

什么是车辆托管协议书？

车辆托管协议书是指车主与托管方在车辆托管过程中达成的双方同意的书面协议。在这份协议中，车主将车辆暂时交由托管方保管，托管方负责车辆的保管维护工作，并在车主需要时还车辆。

车辆托管协议书的制作意义？

车辆托管协议书的制作是为了双方的权益能够得到保障。一方面，车主可以通过协议书了解托管方的服务内容，确保车辆在未使用的情况下得到妥善保管，避免车辆出现任何损失的情况；另一方面，托管方通过制作协议书，可以避免车主出现投诉的情况，从而保障自身的权益。

车辆托管协议书的制作步骤

第一步：确定协议双方的基本信息

在制作车辆托管协议书时，首先需要确定协议双方，即车主和托管方的基本信息，这包括双方的姓名、联系方式、住址等基本信息，以及车辆的具体信息，如车辆品牌、型号、号牌号码等信息。

第二步：明确车辆托管的期限

车主和托管方需要在协议书中明确车辆的托管期限，即车辆托管开始和结束的时间，并在协议书中明确托管方应对车辆进行的保管维护工作。

第三步：确定托管方的责任和义务

在协议书中还需要明确托管方的保管义务和责任，例如托管方需要对车辆进行安全通行检查、防盗措施、日常保养等工作，以确保车辆在托管期间妥善保管，避免发生任何损失。

第四步：明确托管费用及支付方式

在车主和托管方确定好车辆托管协议的具体内容后，还需要在协议书中明确托管费用及支付方式，以保障双方的权益。

第五步：签署协议书

协议书的最后一步就是双方进行签署，协议书应由双方签署并获得双方的有效证件，如身份证等证件的复印件。

总结

随着社会发展与经济的发展，车辆托管已经成为了一个常见的服务行业。在车辆托管的过程中，制作车辆托管协议书是非常重要的，它可以有效保障车主和托管方的权益，同时也可以帮助车主和托管方更好地进行车辆托管服务。在制作车辆托管协议书的过程中，车主和托管方应该认真仔细地对协议书的每一条内容进行规定，以避免出现不必要的纠纷和损失。

车辆托管协议合同 篇3

甲方：_______________学生：_______________家长：_______________具体地址：_______________电话：_______________

乙方：_______________，地址：_______________，联系人：_______________，手机：_______________

甲方为方便子女接受教育，经考察决定将现就读于______小学年级班的学生交由乙方托管。为明确权利义务，经双方平等协商，达成协议如下：

一、甲方委托乙方在指定期间履行对学生的看护及教育管理责任。乙方要以高度负责和敬业奉献的精神，为学生提供安全、科学的学习与生活管理，使学生各方面素质得到全面的发展和提高。

二、甲方愿意接受本协议所约定的条件及守则，并委托乙方在紧急情况或不能联络甲方时代表甲方对学生作出合理的决定，并获得代表甲方签字的权利。

三、乙方在学生托管期间负责学生上下学的接送、食宿及学后辅导等有关事宜，具体如下：

1、接送：在学校指定的上学与放学时间，按时接送学生，履行校外往返过程中的安全保障义务。

2、食宿：提供床铺、课桌等相关用品，被褥及洗漱用具等由甲方自理。托管期间全权负责学生的饮食起居，乙方保证提供的食宿条件符合学生生长发育及学习的基本要求，确保学生的身体健康不因食宿条件受到影响。

3、学后辅导：负责每天督促学生完成作业，给予相应检查辅导，并指导学生复习、预习课程（能够提供特殊辅导，或者家长对辅导有特殊要求的，另行约定）。

四、委托期限：自_______年___月___日至______年___月___日（另行约定的托管时间______）。

五、报酬及支付方式现金，午托托管费350元/月，晚托管理费450元/月，中晚托管理费750元/月，全托管理费1600元/月，日托40元/天。甲方应以负责的态度按时交纳托管费用，延期交纳需经乙方同意，否则乙方应在合理期限内通知甲方交纳，如甲方拒不交纳的`，乙方有权解除合同。

六、甲方要配合乙方为学生创造良的学习条件和氛围，教育学生遵守托管期间的有关规定，不得自行外出、擅自脱离乙方监护，并保证学生不带有传染性疾病。

因下列原因或者学生擅自脱离监护发生意外事故而致人身或者财产损失的，乙方已履行了相应职责，行为并无不当的，甲方不得向乙方提出赔偿要求：

1、地震、雷击、台风、洪水等不可抗拒的自然因素造成的；

2、学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，乙方不知道或者难于知道的；

3、学生在校期间发生意外伤害的；

4、其它意外因素造成的。

七、乙方有义务提供安全的食宿条件，确保学生托管期间履行监护义务。对因提供条件不当、乙方故意或重大过失未能充分履行监护义务，造成学生财产或人身损害的，乙方应当承担相应赔偿责任。

八、合同解除

甲方对乙方服务不满意或因其他原因可随时解除本协议，其费用按足月结算，不足半月的按半月计算。

九、甲方要积极主动地保持与乙方的联系和配合，甲方如果发生住址、单位、电话等联系方式的变更应该及时通知乙方。乙方也要将学生托管期间的表现与变化情况充分告之甲方，配合甲方确定学生的教育方案。

十、本协议自双方签字盖章之日起生效，协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，按照《合同法》的有关规定处理。

十一、备注：

甲方（签字）：_______________

乙方（签字）：_______________

______年___月___日

车辆托管协议合同 篇4

学校车辆托管协议是指学校与托管机构之间签订的一种协议，用于规范学校车辆的管理和使用。此协议旨在保障学生的安全、提高校车使用效率，并明确各方责任。下面将详细、具体并生动地介绍学校车辆托管协议的内容。

第一部分：协议背景和目的

在现代社会中，随着学校规模的扩大和学生数量的增加，学校校车已成为学校重要的交通工具。然而，学校车辆的管理和使用问题也随之而来。为了更好地管理和利用学校车辆资源，保障学生的安全，并提高校车使用效率，学校与托管机构签订《学校车辆托管协议》成为必要的举措。

第二部分：协议内容

1. 车辆归属和责任分担：学校车辆由学校所有，托管机构负责对车辆进行日常管理和维护。双方将明确归属和责任，并在协议中详细说明各方的权益和义务。

2. 车辆维护和保养：托管机构将负责学校车辆的维护和保养工作，包括定期检查、保养和修理。学校将提供专用停车场和必要的设备，并定期检查车辆的状态。

3. 安全管理措施：托管机构将确保学校车辆的安全性能达到标准要求，如车辆保险、安全设备、灭火器等。同时，要制定严格的安全流程，如防火、防盗等，并确保每位驾驶员持有合法驾驶证。

4. 驾驶员的选拔和管理：托管机构将负责驾驶员的选拔和培训工作，确保他们具备良好的驾驶技能和道德素养。同时，要加强对驾驶员的管理，如严格监控驾驶行为、礼仪规范等。

5. 学校车辆的使用管理：学校将通过协议规定车辆使用的时间、地点和目的，并制定详细的行车计划。托管机构要确保车辆按照行车计划使用，及时反馈车辆的使用情况。

6. 突发事件和事故处理：学校和托管机构要制定应急处理措施，规范突发事件和事故的处理流程，并定期进行演练，提高应急处理能力。

第三部分：执行和效果评估

1. 协议执行的监督和考核：学校和托管机构要设立监督机构，负责对协议的执行情况进行监督和考核。双方要建立定期沟通机制，交流问题和优化方案。

2. 效果评估和改进措施：学校和托管机构要定期对协议的执行效果进行评估，发现问题并制定相应的改进措施，以不断提高协议的执行水平。

第四部分：其他条款

1. 协议的期限和终止：学校与托管机构将签订长期合作协议，但双方也可以根据实际情况决定终止合作，需提前一段时间通知对方。

2. 争议解决：双方同意在协议签订地的有关部门解决协议执行过程中的争议。

第五部分：协议的附件

1. 学校车辆资源清单：列出所有托管车辆的详细信息。

2. 协议签字页：用于学校和托管机构签署协议。

通过学校车辆托管协议，学校和托管机构之间的合作将得到更加规范和有效的管理，学生的出行安全也将得到更好地保障。这不仅能提高学校的整体形象，也能为学校车辆的维护和使用带来更大的便利。